МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0151300052023000010
Выполнение работ по содержанию и техническому обслуживанию наружного освещения на территории Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
ИКЗ 23 35433107465543301001 0023 001 4321 244
с. Боровое "20" июля 2023г.
Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице в лице главы Боровского сельсовета Довгань Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛЬФА", именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице Генерального директора Левина Антона Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения Подрядчика запрос котировок в электронной форме (Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0151300052023000010-0 от 17.07.2023г.) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик в рамках закупки Заказчика предусмотренной Муниципальным контрактом (далее – Закупка) по заданию Заказчика, изложенному в Описании объекта Закупки (Приложение №1 к Муниципальному контракту) осуществляет: Техническое обслуживание сетей уличного освещения в соответствии с указанным в данном задании содержанием и объёмом (далее – Работы), составляющие объект Закупки и предмет Муниципального контракта, а Заказчик обязуется оплатить Работы на предусмотренных Муниципальным контрактом условиях.
1.2. Место доставки товара, выполнения работы, оказания услуги:
с. Прогресс
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-21 – улица 1-ых Коммунаров.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-85 – улица 1-ых Коммунаров, ул. Новая.
с. Береговое
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-24 – улица Мира, Новая, Центральная, Комсомольская, пер. Рабочий.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-171 – улица Мира, Центральная, Садовая, Набережная, пер. Школьный, пер. Светлый.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-209 – улица Мира, пер. Светлый, пер. Рабочий.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-210 – улица Мира, пер. Школьный.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-211 – улица Центральная, пер. Школьный.
с. Боровое
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-18 – улица Школьная.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-70 – пер. Котовского.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-82 – улица Советская, Рабочая, Мира.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-83 – улица Приморская, Рабочая, Новая.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-132 – улица Лесная, Полевая, Солнечная.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-135 – улица Школьная.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-156 – улица Юбилейная, Приморская, Котовского.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-135 – улица Ленина, Советская.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-190 – улица Ленина.
от ТП 10/0,4 кВ № ЗН-185 – улица Обская.
от ТП 10/0.4 кВ № ЗН-185 – улица Молодежная.
от ТП 10/0.4 кВ № ЗН-185 – улица Кленовая.
от ТП 10/0.4 кВ № ЗН-185 – улица Сосновая.
от ТП 10/0.4 кВ № ЗН-216 – улица Светлая.
от ТП 10/0.4 кВ № ЗН-163 – улица Рабочая.
Обслуживание и ремонт освещения на объекте «Городок здоровья, детства и семьи», находящегося по адресу: 630524, Новосибирская область Новосибирский район село Боровое ул. Советская д.27
1.3. Сроки исполнения обязательств, возникающих из Муниципального контракта, исчисляются по правилам главы 11 Гражданского кодекса Российской Федерации. Срок выполнения Работ: с 01.08.2023г. до полного исполнения сторонами обязательств по контракту.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ (ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА)
2.1. Стоимость Работ определяется ценой Муниципального контракта и составляет 479 000 (четыреста семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.
2.1.1. Цена Муниципального контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Муниципального контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.2. Цена Муниципального контракта включает в себя все расходы (в том числе налоги и другие обязательные платежи), которые Подрядчик может понести при оказании полного объёма Работ.
2.1.3. Цена Муниципального контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Муниципальным контрактом объема Работ и иных условий Муниципального контракта, если действующим законодательством или Муниципальным контрактом не установлено иное.
2.1.4. При исполнении Муниципального контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Муниципальном контракте.
2.1.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
2.2. В случае превышения фактической стоимости Работ над ценой Муниципального контракта Подрядчик погашает данную разницу за счет собственных средств способом, обеспечивающим своевременное выполнение Работ.
2.3. Не допускается осуществление связанных с исполнением Муниципального контракта расчётов между Сторонами путём выплаты аванса или иной оплаты, совершаемой до начала течения срока, установленного пунктом 4.1 Муниципального контракта.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ЗАКАЗЧИКОМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
3.1. Приемка выполненных Работ в части соответствия их объема требованиям, установленным Контрактом, а также оформление такой приёмки производится Заказчиком собственными силами через отдельных уполномоченных должностных лиц либо путем создания приемочной комиссии, которая должна состоять не менее чем из трех человек, в порядке и сроки, установленные Муниципальным контрактом.
3.2. При готовности к сдаче выполненных в полном объёме Работ незамедлительно известить об этом Заказчика в устной и письменной форме.
3.3 При исполнении Контракта, заключенного по результатам проведения электронной процедуры Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней после завершения выполненной Работы, предусмотренных Контрактом, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:
а) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о Подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Закона о контрактной системе, единицу измерения выполненных Работ;
б) наименование выполненной Работы;
в) информацию об объеме выполненных Работ;
г) стоимость выполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу выполненных Работ;
д) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с ч. 3 ст. 5 Закона о контрактной системе.
3.4. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 3.2 настоящего Контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 4.2 настоящего Контракта информация, содержащаяся в документе о приемке.
3.5. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее 1 (одного) часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 94 Закона о контрактной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику.
Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
3.6. Заказчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии п. 3 ч. 13 ст. 94 Закона о контрактной системе, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
3.7. В случае создания приемочной комиссии не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке,
а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;
б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе.
Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
3.8. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику.
Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.
3.9. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном пунктами 4.2-4.4 настоящего Контракта.
3.10. Датой приемки выполненных Работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
3.11. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 ст. 94 Закона о контрактной системе и положениями пунктов 4.2-4.8 настоящего Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
3.12. Для проверки представленных Подрядчиком результатов на их соответствие условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
3.13. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки выполненных Работ, Подрядчик вправе за свой счет и своими силами вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Закона о контрактной системе.
К документу о приемке, предусмотренному выше, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью:
- исполнительная документация на работы.
- документы на оборудование, материалы, использованные подрядчиком при выполнении работ на объекте;
- акты выполненных работ по форме № КС-2
При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная информация, содержащаяся в документе о приемке.
По решению заказчика для приемки результатов выполненных работ может создаваться приемочная комиссия, состав которой утверждается приказом Заказчика.
В срок не более 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем размещения документа о приемке в ЕИС,
а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в ЕИС.
Датой поступления подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен подрядчик.
Подписание Заказчиком акта приемки строительства объекта является промежуточной приемкой Работ и не лишает Заказчика права в дальнейшем предъявлять претензии по объему и качеству Работ.
Все риски гибели (утраты, повреждения оборудования и результата этапов Работ и др.), которые произошли по вине Подрядчика, после приемки Заказчиком Работ несет Подрядчик.
4. СРОК И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
4.1 Оплата выполненных по Контракту работ осуществляется Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок структурированного документа о приемке, оформленного в ЕИС в соответствии с ч. 13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Авансирование не предусмотрено.
4.2. Подрядчик обязуется произвести все необходимые приготовления для обеспечения возможности принять от Заказчика оплату результата Работ в установленном Муниципальным контрактом порядке.
4.3. Источник финансирования: бюджет администрации Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
5.1. Работы по Муниципальному контракту оказываются иждивением Подрядчика, который обязуется обеспечить выполнение Работ всей необходимой документацией и оборудованием.
5.2. Все используемое при выполнении Работ оборудование должно иметь соответствующие техническим регламентам, стандартам и иным требованиям, предусмотренным действующим законодательством о техническом регулировании, Описанием объекта Закупки (Приложение №1 к Муниципальному контракту) и технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество данного оборудования, а также права на них. Копии этих документов Подрядчик обязан предоставить по требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней.
5.3. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на место выполнения Работ оборудования осуществляет Подрядчик.
5.4. Подрядчик, применяющий при выполнении Работ оборудование, отвечает за их соответствие условиям Муниципальному контракту и Описанию объекта закупки, (Приложение №1 к Муниципальному контракту), техническим регламентам, стандартам и иным требованиям, предусмотренным действующим законодательством о техническом регулировании, и несет риск убытков, связанных с отсутствием такого соответствия, иным ненадлежащим качеством Работ.
5.5. Подрядчик обязуется использовать для выполнения Работ только то предусмотренное настоящим разделом Муниципального контракта оборудование, которое принадлежит Подрядчику на праве собственности, подтверждённом предусмотренными пунктом 5.2 Муниципального контракта документами.
6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
В период действия Муниципального контракта Заказчик обязуется:
6.1. Передать Подрядчику задание на выполнение Работ, изложенное в Описании объекта закупки (Приложение №1 к Муниципальному контракту).
6.2. Осуществлять контроль и надзор за процессом оказания и качеством Работ, соблюдением сроков их оказания и соответствием цене Муниципального контракта, а также качеством оборудования, используемого при выполнении Работ.
6.3. При обнаружении в процессе выполнения Работ недостатков от условий Муниципального контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иных недостатков оказываемых Работ, немедленно уведомить об этом Подрядчика в письменной форме, указав в таком уведомлении перечень таких недостатков Работ и назначив срок их устранения.
6.4. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных и сданных Подрядчиком согласно Муниципальному контракту.
6.5. Осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком условий Муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством и иными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг, работ для обеспечения муниципальных нужд.
7. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
В период действия Муниципального контракта Подрядчик обязуется:
7.1. Качественно оказать Работы в объеме и в сроки, предусмотренные пунктом 1.3. Муниципального контракта.
7.2. Обеспечить:
1) выполнение Работ за счет собственных средств и в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Муниципальному контракту);
2) своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных Работ;
3) осуществление контроля материалов и оборудования, используемых при выполнении Работ;
4) незамедлительное уведомление Заказчика в устном и письменном виде о любых внеплановых событиях и происшествиях на месте выполнения Работ и (или) в связи с исполнением Муниципального контракта, в том числе о:
а) выявлении различного рода аварийных ситуаций;
б) обнаружением веществ, которые могут быть использованы для совершения террористического акта.
5) осуществлять осмотр и ремонт уличного освещения не менее 2 раз в месяц.
6) приобретать и устанавливать оборудование и материалы, при осуществлении обслуживания уличного освещения, за счет собственных средств.
7.3. Обеспечить в ходе выполнения Работ соблюдение требований по технике безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
7.4. Собственными силами и за свой счет организовать уборку и вывоз мусора, образовавшегося в результате выполнения Работ по Муниципальному контракту.
7.5. Немедленно известить Заказчика и до получения его указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении:
1) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий исполнения его указаний о способе выполнения Работ;
2) иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполнения Работ, либо создающих невозможность их оказания в срок.
7.6. Принимать все необходимые меры для предотвращения причинения вреда в процессе выполнения Работ любому находящемуся в месте выполнения Работ и не принадлежащего Подрядчику имуществу.
7.7. Совершать в соответствии со своими правомочиями все необходимые действия, обеспечивающие беспрепятственный доступ представителей Заказчика на место выполнения Работ в любое время.
7.8. При готовности к сдаче выполненных Работ незамедлительно известить об этом Заказчика в устной и письменной форме.
7.9. Вывезти в день подписания акта приёмки выполненных Работ за пределы места выполнения Работ принадлежащее Подрядчику имущество.
7.10. Своевременно предоставлять Заказчику по его требованию достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, возникающих из Муниципального контракта и (или) вследствие наступления связанных с исполнением Муниципального контракта событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых последствий, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Муниципального контракта, включая препятствующие исполнению Муниципального контракта в установленный в соответствии с ним срок.
7.11. Нести ответственность за причинение вреда третьим лицам, произошедшего по причине несвоевременного и некачественного выполнения работ Подрядчиком по настоящему муниципальному контракту.
7.12. Нести полную ответственность за несвоевременное устранение нарушений, указанных в предписаниях и представлениях контрольно-надзорных органов, а также обеспечить полное и своевременное устранение нарушений в сроки, указанные в предписаниях и представлениях.
7.13. Устранить безвозмездно и за свой счёт недостатки Работ в соответствии с пунктами 6.3, 8.3 Муниципального контракта в назначенный Заказчиком срок и возместить Заказчику неустойку (штрафы и пени) причинённые такими недостатками убытки.
7.14. Передать по окончанию работ Заказчику исполнительную документацию о выполненных работах (журналы производства работ, исполнительные схемы выполненных работ).
7.15. Передавать показания приборов учета электроэнергии уличного освещения заказчику до 26 числа каждого месяца.
8. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
8.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов и оборудования.
8.2. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время в течение срока действия Муниципального контракта.
8.3. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ, применяемыми материалами, то он вправе изложить свои требования устранить допущенные Подрядчиком отклонения от условий Муниципального контракта в письменной претензии с указанием срока устранения данных отклонений. Подрядчик в течение указанного Заказчиком срока выполняет данные требования. При этом Подрядчик обязан соблюдать относящиеся к этим требованиям указания представителя Заказчика в случае прибытия данного представителя на место выполнения Работ для надзора и контроля, за устранением отступлений Подрядчика от условий Муниципального контракта. Подрядчик обязан возместить Заказчику неустойку (штрафы и пени) убытки, причинённые указанными в настоящем пункте отклонениями Подрядчика от условий Муниципального контракта.
8.4. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным Муниципальным контрактом и приложениями к нему, Заказчик имеет право проводить экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За качество выполненных работ Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042).
9.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, взыскивается штраф в размере 10% (десять процентов) от цены контракта (этапа), определенном согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, (при наличии в контракте таких обязательств) взыскивается штраф в размере 1000,00 рублей (одна тысяча рублей 00 копеек), определенном согласно Постановлению № 1042.
9.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер штрафа установлен пунктом 9.6 настоящего контракта.
9.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, взыскивается штраф в размере 1000,00 рублей (одна тысяча рублей 00 копеек), определенном согласно Постановлению № 1042.
9.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
9.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.9. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения обязательств или устранения нарушений.
9.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9.11. В случае если контракт заключен с победителем закупки (или иным участником закупки в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, штраф, предусмотренный пунктом 9.3, устанавливается в размере:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта;
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта 10 процентов цены контракта.
9.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
9.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
9.14. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ
10.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия Муниципального контракта, не противоречащие законодательству Российской Федерации, и иным действующим для сторон правовым актам, считается действительной, если она совершена Сторонами в надлежащей письменной форме в виде дополнительного соглашения.
10.2. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
11.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего контракта, разрешаются путем переговоров и предъявления претензий.
Срок рассмотрения претензий – не более 2-х дней с момента ее получения.
11.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны, после реализации процедуры претензионного урегулирования споров, передают их на рассмотрение арбитражного суда Новосибирской области, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
12.2. Расторжение Муниципального контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством.
12.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством, в том числе по основаниям, предусмотренным частями 8 – 25 статьи 95 Закона №44-ФЗ.
13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
13.1. Приложения к Муниципальному контракту являются его неотъемлемой частью:
Приложение №1 - Описание объекта закупки;
Приложение №2 – График выполнения работ.
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
|
Заказчик: |
Подрядчик: |
|
Заказчик Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Юридический и фактический адрес: 630524, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, Боровое с, ул. Советская, 27 ИНН 5433107465; КПП 543301001 номер казначейского счета 03100643000000015100 р/с 40102810445370000043 УФК по Новосибирской области (Администрация Новосибирского района Новосибирской области, Боровской с/с, л/с 819010031) Сибирское ГУ Банка // УФК г. Новосибирск БИК 045004001 БИК Территориального органа 015004950 ОКАТО 50640407 ОГРН 1025405225163 Тел.: 8-383-2958-521 e-mail: selsovet_bor@mail.ru
Глава Боровского сельсовета
____________________/ Е.В. Довгань / МП |
ООО ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛЬФА" Адрес места нахождения: 630015, ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ, Г. НОВОСИБИРСК, ПР-Д ЭЛЕКТРОЗАВОДСКОЙ, Д. 1, ОФИС 314 Почтовый адрес: 630015, ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ, Г. НОВОСИБИРСК, ПР-Д ЭЛЕКТРОЗАВОДСКОЙ, Д. 1, ОФИС 314 ИНН/аналог ИНН: 5405484493 ОГРН: 1135476157630 КПП: 540101001 Банковские реквизиты: Расчетный счет: 40702810523400001335 Наименование банка: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Адрес банка: г. Новосибирск Корреспондентский счет: 30101810600000000774 БИК: 045004774 Телефон: 73833830988 Email: info@rosalfa.com
Генеральный директор
________________________/ А.Ю. Левин/ МП
|
|
|
|
Приложение 1
к Контракту №0151300052023000010
от 20.07.2023г.
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (техническое задание)
«Выполнения работ по содержанию и техническому обслуживанию наружного освещения на территории Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»
Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.
1. Объем выполненных работ:
- должен соответствовать ведомости объемов работ (Таблица№1)
Ведомость объемов работ
Табл.№1
|
Наименование обслуживаемого оборудования и затрат |
Ед. изм. |
Кол. |
|
|
Светильник (комплектно) |
шт. |
285 |
|
|
Щит управления уличным освещением (комплектно) |
шт. |
19 |
|
|
Провод уличного освещения (комплектно) |
км. |
19,471 |
|
№ п/п |
Наименование работы |
Периодичность выполнения работ |
|
1. |
Проведение осмотров электросетей и электрооборудования |
1 раз в неделю |
|
2. |
Осмотр и очистка вводных и распределительных щитов, шкафов управления пусковой аппаратуры |
1 раз в месяц |
|
3. |
Проверка аппаратуры на соответствие условиям эксплуатации и нагрузки |
1 раз в месяц |
|
4. |
Проверка исправности подключенной электропроводки |
1 раз в месяц |
|
5. |
Контроль отсутствия перегревов контактов и соединений |
1 раз в неделю |
|
6. |
Осмотр изоляции электросетей |
1 раз в месяц |
|
7. |
Принятие противоаварийных мер |
1 раз месяц |
|
8. |
Контроль состояния вводных кабелей, согласно границам эксплуатационной ответственности |
1 раз в месяц |
|
9. |
Проверка и обновление маркировок объектов электропотребления на автоматических выключателях внутри электрических щитов и шкафов |
1 раз в месяц |
|
10. |
Протяжка болтовых соединений |
1 раз в месяц |
|
11. |
Удаление токопроводящей пыли |
1 раз в месяц |
|
12. |
Снятие показаний электрических счетчиков |
1 раз в месяц |
2. Место выполнения работ: Новосибирская область, Новосибирский район,
с. Прогресс
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-21 – улица 1-ых Коммунаров.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-85 – улица 1-ых Коммунаров, ул. Новая.
с. Береговое
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-24 – улица Мира, Новая, Центральная, Комсомольская, пер. Рабочий.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-171 – улица Мира, Центральная, Садовая, Набережная, пер. Школьный, пер. Светлый.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-209 – улица Мира, пер. Светлый, пер. Рабочий.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-210 – улица Мира, пер. Школьный.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-211 – улица Центральная, пер. Школьный.
с. Боровое
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-18 – улица Школьная.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-70 – пер. Котовского.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-82 – улица Советская, Рабочая, Мира.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-83 – улица Приморская, Рабочая, Новая.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-132 – улица Лесная, Полевая, Солнечная.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-135 – улица Школьная.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-156 – улица Юбилейная, Приморская, Котовского.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-135 – улица Ленина, Советская.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-190 – улица Ленина.
от ТП 10/0,4 кВ № ЗН-185 – улица Обская.
от ТП 10/0.4 кВ № ЗН-185 – улица Молодежная.
от ТП 10/0.4 кВ № ЗН-185 – улица Кленовая.
от ТП 10/0.4 кВ № ЗН-185 – улица Сосновая.
от ТП 10/0.4 кВ № ЗН-216 – улица Светлая.
от ТП 10/0.4 кВ № ЗН-163 – улица Рабочая.
Обслуживание и ремонт освещения на объекте «Городок здоровья, детства и семьи», находящегося по адресу: 630524, Новосибирская область Новосибирский район село Боровое ул. Советская д.27
3. Начало выполнения Работ по Контракту – с 01.08.2023г. до полного исполнения обязательств по муниципальному контракту.
Обслуживание, профилактические осмотры
- Эксплуатационное обслуживание включает комплекс мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойной и надежной работы устройств уличного освещения, именно (закупочные расходы на оборудование и материалы включены в цену контракта):
- текущий ремонт;
- установка светильников;
- ремонт светильников;
- проверка состояния работы светильников в вечернее время;
- замена ламп по всему поселку;
- замена оборудования;
- пускорегулирующая аппаратура;
- дросселя;
- ИЗУ;
- измерение нагрузок линий освещений.
- Обслуживание, профилактические осмотры уличного освещения должны выполняться в соответствии с требованиями действующих правил техники безопасности, указаний по эксплуатации установок наружного освещения. Подрядчик обязан соблюдать экологические и гигиенические нормы.
- На предприятии, обслуживающем электросети уличного освещения, или в его подразделениях должен храниться неприкосновенный запас материалов и деталей, необходимый для ликвидации аварий, согласно утвержденным нормативам и инструкциям.
- Работы должны выполняться с безвозмездным исправлением всех выявленных недостатков, с соблюдением режимных требований, установленных на объекте Заказчика. Все отключения электросети уличного освещения необходимые для ликвидации аварий, обслуживания и профилактического осмотра производятся за счет Подрядчика.
- Срок гарантии на выполненные работы: 6 месяцев.
9. Условия выполнения работ
Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков.
Обеспечение производства и качества выполнения работ в соответствии с требованиями действующих норм, правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида работ.
Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ.
Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
При исполнении контракта Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.
10. Требования к результатам и иные показатели, связанные с определением соответствия выполненных работ потребностям заказчика (приемка работ):
10.1. Требования к результатам работ
Применяемые для выполнения работ материалы должны соответствовать ГОСТам, СНиПам. Ответственность за качество предоставляемых материалов и производство работ несет Подрядчик.
Работы выполняются в соответствии с:
Правилами устройства электроустановок ПУЭ (утв. Приказом Минэнерго РФ от 8 июля 2002 г. №204) (7-ое издание);
Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229);
Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12 мая 1988 г. N 120 "Об утверждении и введении в действие "Указаний по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов".
В ходе производства работ обязательно предоставлять паспорта и сертификаты на используемые материалы.
Светотехническое оборудование должно соответствовать ГОСТ Р 54350-2015 «Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний». Обслуживание светильников, расположенных вдоль автомобильных дорог должно осуществляться в соответствии с ГОСТа Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».
Работы по содержанию сетей наружного освещения должно обеспечивать одновременное горение не менее 95% светильников на конкретной улице. Не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.
Обеспечить:
- устранение неполадок в работе сетей аварийными бригадами, обеспечению оптимального и стабильного уровня освещенности в соответствии с действующими нормативами;
- повышение надежности работы сети наружного освещения (далее по тексту НО);
- обеспечение управления режимами работы НО;
- обеспечение оперативного контроля за состоянием линий НО;
- режим выполнения работ – круглосуточно;
- организация работы аварийных бригад: обслуживание системы уличного освещения города осуществляется не менее чем двумя бригадами, оснащенными автомобилем аварийной службы и автовышкой, в ночное время обеспечить дежурство одной бригады;
- осуществление визуального контроля работы наружного освещения;
- осуществление круглосуточного приема заявок на отсутствие освещения, на возникновение аварий в сетях наружного освещения;
- время восстановления горения светильников не более 12 часов с момента обнаружения при перегорании ламп, не более 12 часов при коротком замыкании на кабельной линии наружного освещения и не более 24 часов при порыве проводов, при падении опор не более 12 часов с момента подачи заявки;
- подача заявок об отсутствии напряжения на фидерах уличного освещения;
- выведение в ремонт по разрешенным заявкам оборудование и сети и введение их в работу после завершения ремонтных работ;
- обеспечение строгого соблюдения норм и правил при выполнении электромонтажных работ в целях безопасности населения и обслуживающего персонала, выполнение мероприятий по охране окружающей среды.
10.2. Сведения о формах отчетности выполняемых работ
Акты приемки выполненных работ по форме КС-2, и исполнительная документация о выполненных работах (журналы производства работ, исполнительные схемы выполненных работ)
10.3. Требования к безопасности работ
При подготовке к производству работ должны быть выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности.
10.4. Требования к качеству материалов (товаров)
Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.
Предлагаемые к монтажу материалы (товар) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.
|
Заказчик
|
Подрядчик |
|
Глава Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
______________/ Е.В. Довгань / |
Генеральный директор
________________/ А.Ю. Левин/ |
Приложение №2 к Контракту
№ 0151300052023000010
от «20» июля 2023г.
График выполнения работ
Выполнения работ по содержанию и техническому обслуживанию наружного освещения на территории Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
|
№ п.п. |
Наименование этапа выполнения контракта |
Физический объем |
Сроки исполнения этапа выполнения контракта |
|||
|
ед. изм. |
кол-во |
начало |
окончание |
|||
|
1 |
Выполнение работ по содержанию и техническому обслуживанию наружного освещения на территории Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
месяц |
9,00 |
01.08.2023г. |
30.04.2024г. |
|
|
Заказчик
|
Подрядчик |
|
||||
|
Глава Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
______________/ Е.В. Довгань / |
Генеральный директор
________________/ А.Ю. Левин/ |
|
||||
