МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0151300052024000004
Выполнение работ по содержанию и техническому обслуживанию наружного освещения на территории Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
ИКЗ 24 35433107465543301001 0006 001 3314 244
с.Боровое "___" _______ 2024г.
Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице в лице главы Боровского сельсовета Довгань Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринговая компания «РусАльфа», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице Генерального директора Левина Антона Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения Подрядчика запрос котировок в электронной форме (протокол № 0151300052024000004 от 19.02.2024) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик в рамках закупки Заказчика предусмотренной Муниципальным контрактом (далее – Закупка) по заданию Заказчика, изложенному в Описании объекта Закупки (Приложение №1 к Муниципальному контракту) осуществляет: Техническое обслуживание сетей уличного освещения в соответствии с указанным в данном задании содержанием и объёмом (далее – Работы), составляющие объект Закупки и предмет Муниципального контракта, а Заказчик обязуется оплатить Работы на предусмотренных Муниципальным контрактом условиях.
1.2. Сроки исполнения обязательств, возникающих из Муниципального контракта, исчисляются по правилам главы 11 Гражданского кодекса Российской Федерации. Срок выполнения Работ: с 01.05.2024 г. до полного исполнения сторонами обязательств по контракту.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ (ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА)
2.1. Стоимость Работ определяется ценой Муниципального контракта и составляет 449 000 (Четыреста сорок девять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.
2.1.1. Цена Муниципального контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Муниципального контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.2. Цена Муниципального контракта включает в себя все расходы (в том числе налоги и другие обязательные платежи), которые Подрядчик может понести при оказании полного объёма Работ.
2.1.3. Цена Муниципального контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Муниципальным контрактом объема Работ и иных условий Муниципального контракта, если действующим законодательством или Муниципальным контрактом не установлено иное.
2.1.4. При исполнении Муниципального контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Муниципальном контракте.
2.1.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
2.2. В случае превышения фактической стоимости Работ над ценой Муниципального контракта Подрядчик погашает данную разницу за счет собственных средств способом, обеспечивающим своевременное выполнение Работ.
2.3. Не допускается осуществление связанных с исполнением Муниципального контракта расчётов между Сторонами путём выплаты аванса или иной оплаты, совершаемой до начала течения срока, установленного пунктом 4.1 Муниципального контракта.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ЗАКАЗЧИКОМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
3.1. Приемка выполненных Работ в части соответствия их объема требованиям, установленным Контрактом, а также оформление такой приёмки производится Заказчиком собственными силами через отдельных уполномоченных должностных лиц либо путем создания приемочной комиссии, которая должна состоять не менее чем из трех человек, в порядке и сроки, установленные Муниципальным контрактом.
3.2. При готовности к сдаче выполненных в полном объёме Работ незамедлительно известить об этом Заказчика в устной и письменной форме.
3.3 При исполнении Контракта, заключенного по результатам проведения электронной процедуры Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней после завершения выполненной Работы, предусмотренных Контрактом, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:
а) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о Подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Закона о контрактной системе, единицу измерения выполненных Работ;
б) наименование выполненной Работы;
в) информацию об объеме выполненных Работ;
г) стоимость выполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу выполненных Работ;
д) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с ч. 3 ст. 5 Закона о контрактной системе.
3.4. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 3.2 настоящего Контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 4.2 настоящего Контракта информация, содержащаяся в документе о приемке.
3.5. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее 1 (одного) часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 94 Закона о контрактной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику.
Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
3.6. Заказчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии п. 3 ч. 13 ст. 94 Закона о контрактной системе, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
3.7. В случае создания приемочной комиссии не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке,
а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;
б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе.
Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
3.8. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику.
Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.
3.9. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном пунктами 4.2-4.4 настоящего Контракта.
3.10. Датой приемки выполненных Работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
3.11. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 ст. 94 Закона о контрактной системе и положениями пунктов 4.2-4.8 настоящего Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
3.12. Для проверки представленных Подрядчиком результатов на их соответствие условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
3.13. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки выполненных Работ, Подрядчик вправе за свой счет и своими силами вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Закона о контрактной системе.
К документу о приемке, предусмотренному выше, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью:
- исполнительная документация на работы.
- документы на оборудование, материалы, использованные подрядчиком при выполнении работ на объекте;
- акты о приемке выполненных работ.
При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная информация, содержащаяся в документе о приемке.
По решению заказчика для приемки результатов выполненных работ может создаваться приемочная комиссия, состав которой утверждается приказом Заказчика.
В срок не более 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем размещения документа о приемке в ЕИС,
а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в ЕИС.
Датой поступления подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен подрядчик.
Подписание Заказчиком акта приемки строительства объекта является промежуточной приемкой Работ и не лишает Заказчика права в дальнейшем предъявлять претензии по объему и качеству Работ.
Все риски гибели (утраты, повреждения оборудования и результата этапов Работ и др.), которые произошли по вине Подрядчика, после приемки Заказчиком Работ несет Подрядчик.
4. СРОК И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
4.1 Оплата выполненных по Контракту работ осуществляется Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок структурированного документа о приемке, оформленного в ЕИС в соответствии с ч. 13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Авансирование не предусмотрено.
4.2. Подрядчик обязуется произвести все необходимые приготовления для обеспечения возможности принять от Заказчика оплату результата Работ в установленном Муниципальным контрактом порядке.
4.3. Источник финансирования: бюджет администрации Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
5.1. Работы по Муниципальному контракту оказываются иждивением Подрядчика, который обязуется обеспечить выполнение Работ всей необходимой документацией и оборудованием.
5.2. Все используемое при выполнении Работ оборудование должно иметь соответствующие техническим регламентам, стандартам и иным требованиям, предусмотренным действующим законодательством о техническом регулировании, Описанием объекта Закупки (Приложение №1 к Муниципальному контракту) и технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество данного оборудования, а также права на них. Копии этих документов Подрядчик обязан предоставить по требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней.
5.3. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на место выполнения Работ оборудования осуществляет Подрядчик.
5.4. Подрядчик, применяющий при выполнении Работ оборудование, отвечает за их соответствие условиям Муниципальному контракту и Описанию объекта закупки, (Приложение №1 к Муниципальному контракту), техническим регламентам, стандартам и иным требованиям, предусмотренным действующим законодательством о техническом регулировании, и несет риск убытков, связанных с отсутствием такого соответствия, иным ненадлежащим качеством Работ.
5.5. Подрядчик обязуется использовать для выполнения Работ только то предусмотренное настоящим разделом Муниципального контракта оборудование, которое принадлежит Подрядчику на праве собственности, подтверждённом предусмотренными пунктом 5.2 Муниципального контракта документами.
6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
В период действия Муниципального контракта Заказчик обязуется:
6.1. Передать Подрядчику задание на выполнение Работ, изложенное в Описании объекта закупки (Приложение №1 к Муниципальному контракту).
6.2. Осуществлять контроль и надзор за процессом оказания и качеством Работ, соблюдением сроков их оказания и соответствием цене Муниципального контракта, а также качеством оборудования, используемого при выполнении Работ.
6.3. При обнаружении в процессе выполнения Работ недостатков от условий Муниципального контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иных недостатков оказываемых Работ, немедленно уведомить об этом Подрядчика в письменной форме, указав в таком уведомлении перечень таких недостатков Работ и назначив срок их устранения.
6.4. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных и сданных Подрядчиком согласно Муниципальному контракту.
6.5. Осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком условий Муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством и иными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг, работ для обеспечения муниципальных нужд.
7. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
В период действия Муниципального контракта Подрядчик обязуется:
7.1. Качественно оказать Работы в объеме и в сроки, предусмотренные пунктом 1.3. Муниципального контракта.
7.2. Обеспечить:
1) выполнение Работ за счет собственных средств и в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Муниципальному контракту);
2) своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных Работ;
3) осуществление контроля материалов и оборудования, используемых при выполнении Работ;
4) незамедлительное уведомление Заказчика в устном и письменном виде о любых внеплановых событиях и происшествиях на месте выполнения Работ и (или) в связи с исполнением Муниципального контракта, в том числе о:
а) выявлении различного рода аварийных ситуаций;
б) обнаружением веществ, которые могут быть использованы для совершения террористического акта.
5) осуществлять осмотр и ремонт уличного освещения не менее 2 раз в месяц.
6) приобретать и устанавливать оборудование и материалы, при осуществлении обслуживания уличного освещения, за счет собственных средств.
7.3. Обеспечить в ходе выполнения Работ соблюдение требований по технике безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
7.4. Собственными силами и за свой счет организовать уборку и вывоз мусора, образовавшегося в результате выполнения Работ по Муниципальному контракту.
7.5. Немедленно известить Заказчика и до получения его указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении:
1) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий исполнения его указаний о способе выполнения Работ;
2) иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполнения Работ, либо создающих невозможность их оказания в срок.
7.6. Принимать все необходимые меры для предотвращения причинения вреда в процессе выполнения Работ любому находящемуся в месте выполнения Работ и не принадлежащего Подрядчику имуществу.
7.7. Совершать в соответствии со своими правомочиями все необходимые действия, обеспечивающие беспрепятственный доступ представителей Заказчика на место выполнения Работ в любое время.
7.8. При готовности к сдаче выполненных Работ незамедлительно известить об этом Заказчика в устной и письменной форме.
7.9. Вывезти в день подписания акта приёмки выполненных Работ за пределы места выполнения Работ принадлежащее Подрядчику имущество.
7.10. Своевременно предоставлять Заказчику по его требованию достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, возникающих из Муниципального контракта и (или) вследствие наступления связанных с исполнением Муниципального контракта событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых последствий, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Муниципального контракта, включая препятствующие исполнению Муниципального контракта в установленный в соответствии с ним срок.
7.11. Нести ответственность за причинение вреда третьим лицам, произошедшего по причине несвоевременного и некачественного выполнения работ Подрядчиком по настоящему муниципальному контракту.
7.12. Нести полную ответственность за несвоевременное устранение нарушений, указанных в предписаниях и представлениях контрольно-надзорных органов, а также обеспечить полное и своевременное устранение нарушений в сроки, указанные в предписаниях и представлениях.
7.13. Устранить безвозмездно и за свой счёт недостатки Работ в соответствии с пунктами 6.3, 8.3 Муниципального контракта в назначенный Заказчиком срок и возместить Заказчику неустойку (штрафы и пени) причинённые такими недостатками убытки.
7.14. Передать по окончанию работ Заказчику исполнительную документацию о выполненных работах (журналы производства работ, исполнительные схемы выполненных работ).
7.15. Передавать показания приборов учета электроэнергии уличного освещения заказчику 24 числа каждого месяца.
8. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
8.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов и оборудования.
8.2. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время в течение срока действия Муниципального контракта.
8.3. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ, применяемыми материалами, то он вправе изложить свои требования устранить допущенные Подрядчиком отклонения от условий Муниципального контракта в письменной претензии с указанием срока устранения данных отклонений. Подрядчик в течение указанного Заказчиком срока выполняет данные требования. При этом Подрядчик обязан соблюдать относящиеся к этим требованиям указания представителя Заказчика в случае прибытия данного представителя на место выполнения Работ для надзора и контроля, за устранением отступлений Подрядчика от условий Муниципального контракта. Подрядчик обязан возместить Заказчику неустойку (штрафы и пени) убытки, причинённые указанными в настоящем пункте отклонениями Подрядчика от условий Муниципального контракта.
8.4. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным Муниципальным контрактом и приложениями к нему, Заказчик имеет право проводить экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За качество выполненных работ Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042).
9.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, взыскивается штраф в размере 10% (десять процентов) от цены контракта (этапа), определенном согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, (при наличии в контракте таких обязательств) взыскивается штраф в размере 1000,00 рублей (одна тысяча рублей 00 копеек), определенном согласно Постановлению № 1042.
9.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер штрафа установлен пунктом 9.6 настоящего контракта.
9.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, взыскивается штраф в размере 1000,00 рублей (одна тысяча рублей 00 копеек), определенном согласно Постановлению № 1042.
9.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
9.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.9. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения обязательств или устранения нарушений.
9.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9.11. В случае если контракт заключен с победителем закупки (или иным участником закупки в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, штраф, предусмотренный пунктом 9.3, устанавливается в размере:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта;
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта 10 процентов цены контракта.
9.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
9.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
9.14. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ
10.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия Муниципального контракта, не противоречащие законодательству Российской Федерации, и иным действующим для сторон правовым актам, считается действительной, если она совершена Сторонами в надлежащей письменной форме в виде дополнительного соглашения.
10.2. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
11.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего контракта, разрешаются путем переговоров и предъявления претензий.
Срок рассмотрения претензий – не более 2-х дней с момента ее получения.
11.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны, после реализации процедуры претензионного урегулирования споров, передают их на рассмотрение арбитражного суда Новосибирской области, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
12.2. Расторжение Муниципального контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством.
12.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством, в том числе по основаниям, предусмотренным частями 8 – 25 статьи 95 Закона №44-ФЗ.
13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
13.1. Приложения к Муниципальному контракту являются его неотъемлемой частью:
Приложение №1 - Описание объекта закупки;
Приложение №2 – График выполнения работ.
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
|
Заказчик: |
Подрядчик: |
|
Заказчик Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Юридический и фактический адрес: 630524, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, Боровое с, ул. Советская, 27 ИНН 5433107465; КПП 543301001 номер казначейского счета 03100643000000015100 р/с 40102810445370000043 УФК по Новосибирской области (Администрация Новосибирского района Новосибирской области, Боровской с/с, л/с 819010031) Сибирское ГУ Банка // УФК г. Новосибирск БИК 045004001 БИК Территориального органа 015004950 ОКТМО 50640407 ОГРН 1025405225163 Тел.: 8-383-2958-521 e-mail: selsovet_bor@mail.ru
Глава Боровского сельсовета
____________________/ Е.В. Довгань / МП |
Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринговая компания «РусАльфа»
Юридический и фактический адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Электрозаводской проезд, 1, оф. 314 ИНН 5405484493; КПП 540101001 ОГРН 1135476157630 р/ч 40702810523400001335 ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» БИК 045004774 к/с 30101810600000000774 Тел. 8 (383) 383-09-88 e-mail: info@rosalfa.com
Генеральный директор
________________________/ А.Ю. Левин/ МП
|
|
|
|
Приложение №1 к Контракту
№ 0151300052024000004 от «___» _____ 2024г.
Описание объекта закупки
на выполнение работ по техническому обслуживанию и эксплуатации, содержанию и ремонту объектов уличного освещения в Боровском сельсовете Новосибирского района Новосибирской области.
Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.
- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование объекта закупки: Техническое обслуживание и содержание системы уличного освещения автомобильных дорог на территории Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
1.2. Место выполнения работ: территория муниципального образования Боровского сельсовета.
1.3. Сроки выполнения работ: с 01.05.2024г. до 31.01.2025г. Подрядчик несет ответственность за нарушение начального и конечного сроков выполнения работ.
1.4. Настоящее Описание закупки содержит основные технические, технологические и организационные требования по техническому обслуживанию и эксплуатации, содержанию и ремонту объектов уличного освещения и контроля за их техническим состоянием.
1.5. Настоящее Описание закупки распространяется на эксплуатацию и ремонт электроустановок и электросетей 0,4кВ наружного уличного электроосвещения, закрепляемых по условиям муниципального контракта за Подрядчиком.
1.6. Выполнение настоящего Технического задания осуществляется в пределах требований нормативно – технических документов (далее - НТД):
- приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок» (вместе с «Правилами устройства электроустановок. Издание седьмое. Раздел 1. Общие правила. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.5, 7.6, 7.10») (далее – ПУЭ);
- приказ Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. № 757, от 12 июля 2018 г. № 548»
- приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
- приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
- приказ Минстроя России от 07.11.2016 № 777/пр «Об утверждении СП 52.13330 "СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»;
- ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля (утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2017 N 1245-ст)
1.7. Содержание уличного освещения (техническое обслуживание) и его текущий ремонт - это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойной работы установок наружного электроосвещения под воздействием внешней среды и предотвращение их преждевременного износа как при нормальном режиме эксплуатации, так и при его внезапном нарушении - путем своевременного выявления и устранения возникающих неисправностей.
1.8. Техническое обслуживание и текущий ремонт электросетей электроосвещения выполняется Подрядчиком, имеющим обученный сертифицированный электротехнический персонал, аттестованный Ростехнадзором, допущенный для работы в действующих электроустановках и на высоте на объектах Заказчика и Энергоснабжающей организации.
1.9. Подрядчик, после заключения муниципального контракта, в течение 5 (пяти) рабочих дней разрабатывает и передает Заказчику план-график выполнения работ в соответствии с положениями настоящего Технического задания, муниципального контракта.
2. НАИМЕНОВАНИЕ, ТРЕБОВАНИЯ, ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
2.1. Выполнение объемов работ осуществляется в соответствии локальным сметным расчетом (Приложение №1 к Техническому заданию).
2.2. Основные технические требования при выполнении работ – обеспечение бесперебойной работы элементов линий электроосвещения в темное время суток, на автомобильных дорогах общего пользования и улицах.
2.3. Для обеспечения освещения в темное время суток необходимым требованием является включение наружного освещения в вечерние сумерки при снижении естественной освещенности до 20 лк, а отключение в утренние сумерки при естественной освещенности до 10 лк.
2.4. Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 95% от их общего количества. Не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.
2.5. Аварийные ситуации и неполадки, обнаруженные в сети, влияющие на безопасность дорожного движения и создающие опасность для жизни населения - устраняются немедленно.
2.6. Подрядчик осуществляет контроль за расходом электроэнергии, потребляемой уличным освещением. Ежемесячно снимает показания с приборов учета электроэнергии, находящихся на опорах уличного освещения и в подстанциях, с обязательной регистрацией в журнале учета расхода электроэнергии. Передает показания приборов учета электроэнергии уличного освещения Заказчику в срок не позднее 24 числа текущего месяца на бумажном носителе с приложением соответствующих фотоматериалов, на которых должны быть видны номер прибора учёта и его показания. В случае не предоставления данных с приборов учёта Заказчику, Подрядчик самостоятельно осуществляет оплату за электроэнергию, согласно установленной мощности оборудования.
2.7. Подрядчик хранит использованные ртутьсодержащие лампы в специально оборудованном помещении с последующей сдачей их на демеркуризацию. Договор заключается со специализированной организацией, имеющей разрешение на проведение демеркуризации.
2.8. Подрядчик осуществляет контроль за несанкционированным подключением третьих лиц к сетям уличного освещения. В случае выявления данного факта, Подрядчик принимает меры по отключению третьего лица с последующим уведомлением ресурсоснабжающей организации. Подрядчик самостоятельно осуществляет оплату за электроэнергию, потреблённую в период несанкционированного подключения третьими лицами к сетям уличного освещения, с правом последующего взыскания затрат с виновных лиц, согласно действующего законодательства РФ.
2.9. Подрядчик, в рамках выполнения работ, готовит предложения: по улучшению функционирования сетей уличного освещения, по перераспределению нагрузок, по снижению потерь электрической энергии, по повышению надежности электроснабжения, по модернизации установленного оборудования. Все подготовленные предложения должны быть направлены на согласование Заказчику.
2.10. Для выполнения работ, Подрядчик обязан использовать грузоподъемные механизмы, автогидроподъемники и автовышки, зарегистрированные в управлении Ростехнадзора.
2.11. Качество, безопасность выполняемых работ и их результаты должны соответствовать требованиям СНИПов, ГОСТов, ОСТов, СанПиНов и ТУ, в том числе:
- Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204;
- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811;
- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н;
Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070, а также иной нормативно-правовой документации.
2.12. Подрядчик во время производства работ должен соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и промышленной безопасности. Ответственность за охрану труда, технику безопасности и промышленную безопасность при выполнении работ на объектах уличного освещения несет Подрядчик.
2.13. Недостатки и дефекты, выявленные при приемке выполненных работ, должны быть своевременно устранены Подрядчиком.
2.14. При выполнении работ по замене установленного и вышедшего из строя оборудования, Подрядчик должен предоставить Заказчику акты на списание, в которых указываются параметры демонтируемого и монтируемого оборудования. В случае не предоставления актов на списание оборудования, Заказчик вправе не оплачивать эти работы.
3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ОБЪЕМАМ И СРОКАМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К ИХ БЕЗОПАСНОСТИ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Выполнение работ осуществляется в соответствии с условиями муниципального контракта, приложений к нему, с требованиями нормативно-технической документации.
3.2. Подрядчик, до начала работ, обязан предоставить Заказчику приказ о назначении лиц, ответственных за производство работ на объектах уличного освещения Заказчика, указанных в приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.
3.3. Подрядчик во время выполнения работ обязан соблюдать правила технической и промышленной безопасности.
3.4. Недостатки и дефекты, выявленные при приемке выполненных работ, должны быть своевременно устранены Подрядчиком.
4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ, ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И ТЕКУЩЕМ РЕМОНТЕ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
4.1. Основные технологические операции
4.1.1. Техобслуживание щитов управления осуществляется в соответствии с Правилами устройства электроустановок и включает: осмотр, очистку, протяжку болтовых соединений, регулировку автоматов включения-выключения, снятие показаний с приборов учета;
4.1.2. Текущий ремонт щитов управления включает: в случае необходимости - замену предохранителей, болтов в болтовых соединениях, проводов внутри щита;
4.1.3. Техническое обслуживание систем автоматики и телемеханики включает регулировку и устранение сбоев в работе системы АСУНО (автоматической системы наружного освещения);
4.1.4. Техобслуживание светильников включает: осмотр, очистку, протяжку или восстановление соединений проводов, в случае необходимости - регулировку направления пучка света;
4.1.5. Текущий ремонт светильников включает: замену ламп, замену внутренних проводов, замену пускорегулирующей аппаратуры;
4.1.6. Текущий ремонт линий ВЛ включает: восстановление соединения проводов в случае обрывов с заменого участка провода, устранение провисов, закрепление на опорах;
4.1.7. Текущий ремонт линий КЛ включает: восстановление соединения кабеля в случае обрывов с заменого участка;
4.1.8. Техническое обслуживание, наладка и замена приборов учета и трансформаторов тока;
4.1.9. Осуществление контроля за включением и выключением линий уличного освещения, в соответствии с дневной освещенностью;
4.1.10. Осуществление подключения объектов благоустройства: потребителей при проведении торжественных мероприятий, электроукрашений (неоновых огней, электрогирлянд и т.д.), к сетям уличного освещения или электрощитам объектов благоустройства, по заявке Заказчика.
- осуществление контроля за расходом электроэнергии совместно с представителями Заказчика.
4.2. Проведение осмотров установок наружного электроосвещения
4.2.1. Периодические осмотры и проверки оборудования и установок наружного электроосвещения проводятся в дневное время по планам и графикам, составленным в соответствии с настоящим Описанием закупки.
4.2.2. Осмотр установок наружного освещения должен производиться в следующие сроки:
- пунктов электроснабжения с выполнением осмотра, чистки распределительных устройств, сборок, проверкой вставок, установок - не реже 1 раза в месяц;
- устройств управления с выполнением осмотра состояния аппаратуры и коммуникаций, опробования действием, чистки - 1 раз в месяц;
- установок наружного освещения с выполнением проверки состояния проводов, изоляторов, тросовых подвесок и оттяжек, кронштейнов цоколей опор - 1 раз в месяц;
- периодическая очистка оптической части светильников, очистка со съемом рефлекторов и отражателей, исправление крепежных деталей и контактных соединений - не менее одного раза в 5 месяцев;
4.3. Воздушные и кабельные линии
4.3.1. Осмотр воздушной линии 0.4-10 кВ электромонтерами - 1 раз в месяц, инженерно-техническим персоналом - 1 раз во время действия контракта.
4.3.2. Проверка габаритов и регулировка проводов и тросов - 1 раз во время действия контракта.
4.3.3. Осмотр и подтяжка болтов, гаек, замков – 1 раз во время действия контракта.
4.3.4. Осмотр трасс кабеля, кабельных разделок - 1 раз в 6 месяцев.
4.3.5. Измерения токовых нагрузок и напряжений -1 раз во время действия контракта.
4.3.6. Проверка состояния изоляции кабельных линий, испытания мегомметром 2,5 кВ - перед вводом в эксплуатацию новых кабелей, и 1 кВ - после проведения текущего ремонта, в процессе эксплуатации -1 раз во время действия контракта.
4.3.7. Измерения сопротивления петли фаза -ноль в распределительной сети перед вводом линии в эксплуатацию и в дальнейшем - после проведения капитального ремонта.
4.4. Опорные конструкции
4.4.1. Проверка железобетонных опор на наличие трещин, сколов, обнажение арматуры - 1 раз во время действия контракта.
4.4.2. Проверка и выравнивание вертикальности опор и положения кронштейнов (консолей) со светильниками относительно освещаемого объекта - 1 раз во время действия контракта.
4.4.3. Проверка исправности дверок и замков в железобетонных и металлических опорах, а также отсутствия возможности доступа без применения инструмента к кабельной разделке, к щиткам.
4.4.4. Нанесение вертикальной разметки на опору - 1 раз во время действия контракта.
4.4.5. сообщать Заказчику о Замене аварийных опор – по мере необходимости или после повреждения.
4.5. Распределительные устройства (РУ)
4.5.1. Текущий ремонт, в том числе осмотр и проверка состояния электрического оборудования, очистка от пыли и грязи РУ - 1 раз в 6 месяцев. В случае необходимости замене подлежат предохранители, магнитные пускатели, крепежные изделия, автоматы, рубильники и разрядники.
4.5.2. Техническое обслуживание устройства автоматического включения наружного электроосвещения (таймер, фотореле, контроллер) - 1 раз в месяц.
4.5.3. Замена приборов учета – по мере выхода из строя.
4.6. Заземляющие устройства
4.6.1. Проверка заземляющих устройств (наличия цепи между заземлителем и заземляемым элементом, измерение сопротивления заземляющих устройств) – 1 раз во время действия контракта.
5. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УСТАНОВКАМ НАРУЖНОГО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ
5.1. Воздушные и кабельные линии, опорные конструкции:
5.1.1. Положение стоек опор, кронштейнов, светильников должно быть единообразным с тем, чтобы не нарушалась стройность восприятия опор со светильниками в дневное время. Опоры должны быть выправлены и находиться в вертикальном положении. Исключение составляют ветхие железобетонные опоры, подлежащие замене в плановом порядке. Разрушенные опоры должны быть заменены.
5.1.2. Дверцы и замки в железобетонных и металлических опорах должны быть в исправном состоянии и надежно закрывать доступ к кабельной разделке, предохранителям или автоматическим выключателям щитков в цоколях опор.
5.1.3. Металлические опоры, кронштейны, траверсы, консоли, дверцы железобетонных опор должны быть окрашены и не иметь очагов коррозии, на дверцах опор должен быть нанесен знак электрического напряжения в соответствии с НТД.
5.1.4. На опорах должны быть легко читаемые их номера, нанесенные краской или с использованием табличек трафаретного типа на стороне, обращенной к проезжей части, цифры должны быть единообразными, в том числе и нанесенные краской, с помощью трафарета.
5.1.5. Крепление неизолированных проводов воздушных линий на изоляторах опор должно быть одинарным с использованием проволочных вязок или специальных зажимов; провода ответвлений должны иметь глухое крепление на изоляторах.
5.1.6. Провода воздушной распределительной линии должны располагаться на опоре следующим образом: на стороне проезжей части - нижний провод - нулевой, верхний - фаза А, провода управления должны размещаться ниже проводов распределительной сети НО.
5.1.7. Размещение жил кабеля при его разделке в цоколе опоры или на опоре должно быть таким: нижняя жила - нулевая фаза - N, следующие - фазы А, В, С.
5.1.8. При наличии в цоколе опоры более двух концов кабеля на каждом из них должны быть установлены бирки с указанием направлений; железобетонные опоры при этом должны быть оборудованы приставными кабельными ящиками или цоколями.
5.1.9. Провода воздушных распределительных сетей НО и провода управления не должны иметь более одного соединения в пролете, ответвления к светильникам должны быть выполнены с помощью ответвительных болтовых соединений или специальных зажимов.
5.1.10. Кабельная распределительная сеть и сеть управления не должны иметь поврежденных участков.
5.1.11. Светильники с истекшим сроком службы, резко снизившие свои эксплуатационные параметры и неремонтопригодные, должны быть заменены на новые или прошедшие капитальный ремонт светильники аналогичной мощности и назначения с учетом сохранения одинаковой их внешней формы в пределах данного объекта (участка дороги).
5.2. Устройства автоматического управления:
5.2.1. Программируемые реле времени, контроллеры должны быть очищены от пыли, точность хода должна быть в регламентированных пределах, электрические контакты не должны иметь эрозии.
5.2.2. Фотовыключатели должны быть очищены от пыли, корпуса фотодатчиков должны быть при необходимости покрашены, электрические контакты не должны иметь эрозии, чувствительность приборов на включение и отключение освещения должна соответствовать их паспортным данным.
5.3. Световые приборы:
5.3.1. Световые приборы должны быть жестко закреплены в рабочем положении относительно освещаемого объекта.
5.3.2. Корпуса светильников не должны иметь очагов коррозии, и при необходимости покрашены, отражатели и рассеиватели - очищены, патроны надежно закреплены в рабочем положении, пускорегулирующая аппаратура - исправна.
5.3.3. Все светильники должны быть исправны, не горящие и явно снизившие световой поток лампы должны быть заменены.
6. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
6.1. Выполнять работы, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий, повлекшие повреждение электросетей и электрооборудования, а также в случае повреждений, причиненных третьими лицами без увеличения стоимости контракта.
6.2. Обеспечивать выполнение разработанного Подрядчиком графика планово – предупредительных ремонтов (ППР), плана - графика, графиков испытаний и измерений, согласованных с Заказчиком.
6.3. Обеспечивать круглосуточную оперативную связь и вести оперативные переговоры по эксплуатации электрических сетей и электрооборудования с передачей информации о кратковременных включениях электроэнергии в сетях уличного освещения в не регламентное время ответственному за электрохозяйство Заказчика по тел: 8-383-2-95-85-21.
6.4. Еженедельно представлять информацию Заказчику по состоянию исправности электросетей и электрооборудования, планах работ и о выполненных работах на объектах не позднее 10 ч. 00 мин (время местное).
6.5. Закрепить приказом по предприятию лицо ответственное за электрохозяйство объектов Заказчика, принимаемых на содержание согласно контракту, в том числе для обеспечения контроля за выполнением работ, наличию спецтехники, наличию расходных материалов, достаточностью ремонтного персонала. Копию приказа предоставить Заказчику при заключении муниципального контракта.
6.6. Представлять Заказчику ежемесячно:
- отчет о выполненных работах;
- акты по утилизации ламп, опор, светильников и пр.;
- текущую техническую документацию и журналы;
- акты осмотров и протоколы испытаний и измерений.
6.7. Оплата за содержание и текущий ремонт производится при условии:
- исправной работы электрооборудования, отсутствия аварийных отключений электроэнергии по вине Подрядчика.
- надлежащего качества ведения текущей технической документации и соблюдении требований технического задания, на основании предоставленных Подрядчиком ежемесячно счетов-фактур и актов выполненных работ.
6.8. Подрядчик за счет собственных средств заключает договоры со специализированными предприятиями на утилизацию вышедших из строя ламп, опор и светильников.
6.9. Подрядчик должен иметь постоянный запас материалов и деталей для надлежащего исполнения работ.
7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.
7.1. Подрядчик на месте производства работ должен выполнять необходимые мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, техники электробезопасности, охране окружающей среды и безопасности строительно-монтажных работ в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами.
7.2. Безопасность при производстве работ в электроустановках наружного электроосвещения должна обеспечиваться в строгом соответствии с ПТБ.
7.3. При проведении обслуживания и ремонта установок уличного освещения дорог необходимо, с целью обеспечения безопасности дорожного движения и эксплуатационного персонала, руководствоваться требованиями «Инструкции по организации дорожного движения и организации мест производства дорожных работ». При проведении краткосрочных работ по эксплуатации установок наружного электроосвещения следует руководствоваться «Типовыми схемами ограждения (оборудования) и организациями движения при производстве работ, имеющих передвижной характер». Выполнение работ на улицах должно быть согласованы.
7. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
7.1. Все материалы, применяемые при выполнении работ, должны быть новыми, ранее неиспользованными, не эксплуатировавшимися. Применяемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Госпожнадзора, качество их должно соответствовать ГОСТ, ТУ и строительным нормативам, применяемым в РФ.
7.2. Материалы, в т.ч. запасные части (элементы), которые будет использовать Подрядчик при выполнении работ, предусмотренных контрактом, должны быть совместимы с имеющимся у Заказчика оборудованием/его элементами и обеспечивать надлежащее функционирование светофорных объектов. Характеристики совместимых с имеющимся у Заказчика оборудованием/его элементами материалов, которые способствуют обеспечению надлежащего функционирования светофорных объектов.
7.3. Применяемые, при выполнении работ, материалы должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности.
7.4. Все поставляемые для проведения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты качества, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования.
7.5. Подрядчик обязан безвозмездно исправить, по требованию Заказчика, все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик использовал материалы и оборудование, не соответствующие требованиям государственных стандартов и технических условий.
8. ПРИЛОЖЕНИЯ
8.1. К настоящему Описанию закупки прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:
1. Объем выполненных работ:
- должен соответствовать ведомости объемов работ (Таблица№1)
Ведомость объемов работ
Табл.№1
|
Наименование обслуживаемого оборудования и затрат |
Ед. изм. |
Кол. |
|
|
Светильник (комплектно) |
шт. |
300 |
|
|
Щит управления уличным освещением (комплектно) |
шт. |
20 |
|
|
Провод уличного освещения (комплектно) |
км. |
20,141 |
2. Место выполнения работ: Новосибирская область, Новосибирский район,
с. Прогресс
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-21 – улица 1-ых Коммунаров.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-85 – улица 1-ых Коммунаров, ул. Новая.
с. Береговое
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-24 – улица Мира, Новая, Центральная, Комсомольская, пер. Рабочий.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-171 – улица Мира, Центральная, Садовая, Набережная, пер. Школьный, пер. Светлый.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-209 – улица Мира, пер. Светлый, пер. Рабочий.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-210 – улица Мира, пер. Школьный.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-211 – улица Центральная, пер. Школьный.
с. Боровое
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-18 – улица Школьная.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-70 – пер. Котовского.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-82 – улица Советская, Рабочая, Мира.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-83 – улица Приморская, Рабочая, Новая.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-132 – улица Лесная, Полевая, Солнечная.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-135 – улица Школьная.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-156 – улица Юбилейная, Приморская, Котовского.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-135 – улица Ленина, Советская.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-190 – улица Ленина.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-185 – улица Обская.
от ТП 10/0.4 кВ № 3Н-185 – улица Молодежная.
от ТП 10/0.4 кВ № 3Н-185 – улица Кленовая.
от ТП 10/0.4 кВ № 3Н-185 – улица Сосновая.
от ТП 10/0.4 кВ № 3Н-216 – улица Светлая.
от ТП 10/0.4 кВ № 3Н-163 – улица Рабочая
от ТП 10/0.4 кВ № 3Н-200 – улица Лунная.
Обслуживание и ремонт освещения на объекте «Городок здоровья, детства и семьи», находящегося по адресу: 630524, Новосибирская область Новосибирский район село Боровое ул. Советская д.27
- Срок гарантии на выполненные работы: 6 месяцев.
4. Начало выполнения Работ по Контракту – с 01.05.2024 г. до полного исполнения обязательств по муниципальному контракту.
Приложение №2 к Контракту
№ 0151300052024000004 от «___» _____ 2024г.
График выполнения работ
Выполнения работ по содержанию и техническому обслуживанию наружного освещения на территории Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
|
№ п.п. |
Наименование этапа выполнения контракта |
Физический объем |
Сроки исполнения этапа выполнения контракта |
|||
|
ед. изм. |
кол-во |
начало |
окончание |
|||
|
1 |
Техническое обслуживание и содержание системы уличного освещения автомобильных дорог на территории Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. |
месяц |
9,00 |
01.05.2024 г. |
31.01.2025 г. |
|
|
Заказчик
|
Подрядчик |
|
|
|||
|
Глава Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
______________/ Е.В. /Довгань / |
Генеральный директор
________________________/ А.Ю. Левин/ МП
|
|
|
|||
