Муниципальный контракт № 0151300052019000010 | Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

от 9 января 2020

Муниципальный контракт № 0151300052019000010

Муниципальный контракт № 0151300052019000010

Поставка оборудования для котельных и системы теплоснабжения на территории Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (прибор учета тепла)

с. Боровое «___» _______ 2019 г.

Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Боровского сельсовета Сизова Василия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСЕРГИЯ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Завадского Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения Подрядчика электронный аукцион (протокол подведения итогов электронного аукциона № 01513000520019000010 от 09.12.2019г.) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

Предметом Контракта является поставка оборудования для котельных и системы теплоснабжения на территории Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (прибор учета тепла)

(далее – Товар) для нужд Заказчика в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Идентификационный код закупки: 193543310746554330100100130022530244

1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями Контракта.

1.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, то есть Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.

1.4. Поставщик также обязуется обеспечить оказание следующих услуг (выполнение работ), связанных с поставкой Товара:

1.4.1. Пуско-наладка Товара.

1.4.2. Обучение (инструктаж) специалистов Заказчика работе с Товаром.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет 415760 (четыреста пятнадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей 85 коп., в том числе НДС – 20 % (двадцать процентов), 69293 (шестьдесят девять тысяч двести девяносто три) рубля 48 коп. (далее – цена Контракта).

В случае, если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Источник финансирования: Бюджет Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с поставкой Товара, предусмотренного Контрактом, в полном объеме, расходы на монтаж Товара, а также страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Поставщик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины» при наличии у Поставщика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 2 миллиона 250 тысяч рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

2.4. Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) акта приема-передачи товаров, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 к Контракту). Оплата производится Заказчиком на основании представленных Поставщиком счета, счета-фактуры и при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

2.6. По предложению Заказчика предусмотренное Контрактом количество Товара может быть увеличено или уменьшено, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара.

2.7. При заключении Контракта Заказчик, по согласованию с Поставщиком, вправе увеличить количество поставляемого Товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Контракта и начальной (максимальной) ценой Контракта.

3. Порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Боровое (в соответствии с Приложением 1 «Описание объекта закупки»).

3.2. Доставка Товара до места передачи Товара производится силами и средствами Поставщика.

3.3. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.

Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Не позднее чем за 2 (два) рабочих дней до дня доставки Товара Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время доставки Товара.

3.5. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в п. 6.2 Контракта, товарную (товарно-транспортную) накладную и (или) акт приема-передачи товара, счет, счет-фактуру.

В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

3.6. Срок поставки Товара: с момента заключения Контракта по 25.12.2019 г.

4. Порядок сдачи и приемки поставляемого Товара

4.1. Приемка Товара осуществляется в месте поставки Товара. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия Товара требованиям, установленным Контрактом.

4.2. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и сертификатов (декларации о соответствии), обязательных для данного вида Товара, и иных документов, подтверждающих качество Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации (сертификат (паспорт) качества производителя, технический паспорт, гарантийный талон, оформленный на Заказчика, инструкция по эксплуатации и др.), подписанной со стороны Поставщика товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) акта приема-передачи товаров, проверки целостности упаковки, вскрытии упаковки (в случае, если Товар поставляется в упаковке), осмотра Товара на предмет сколов, трещин, внешних повреждений. Приемка Товара производится в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с момента передачи Товара, по адресу, указанному в п. 3.1 Контракта.

После внешнего осмотра Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанным в приложении № 1 к настоящему Контракту. Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности Товара.

При приемке Товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества Товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен Товар (часть Товара), качество которого не соответствует требованиям Контракта, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.

4.3. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.

Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик вправе отказаться от приемки части Товара.

4.4. Проверка количества и качества Товара, поступившего в таре (упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки).

При выявлении несоответствия наименований, количества и качества Товара Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента такого выявления направляет Поставщику письменное уведомление (претензию) о необходимости замены или допоставки Товара в соответствии с п. 11.1 Контракта.

4.5. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 10 (десяти) календарных дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, монтажом (демонтажем) Товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

4.6. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар или заменить Товаром надлежащего качества в течение 10 (десяти) календарных дней с момента письменного уведомления о нем Заказчиком.

4.7. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.

4.8. Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом и приложениями к нему, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.9. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения срока приемки Товара, указанного в п. 4.2 Контракта, подписывает товарную (товарно-транспортную) накладную и (или) акт приема-передачи товара, счет-фактуру. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

4.10. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.

4.11. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара согласно п. 4.9 Контракта.

4.12. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Контракта, Стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.06.1965 № П-6;

«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» от 25.04.1966 № П-7.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.2 Контракта.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Контракту принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, давать указания о способе поставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

5.1.6. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

5.1.8. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.

5.1.9. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Провести экспертизу для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом, в соответствии с п. 4.8 Контракта.

5.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Контракта, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом исполнения обязательства отступления от условий Контракта или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Поставщику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за поставкой Товара по Контракту и согласования организационных вопросов.

5.2.3. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы поставленного Товара, а также отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.4. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товара в случае, указанном в п. 5.4.6 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки. Решение о продолжении поставки Товара при необходимости корректировки сроков этапов поставки принимается Заказчиком и Поставщиком совместно и в течение 3 (трех) рабочих дней оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

5.2.5. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения права требования от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.6. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10(десяти) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.7. В течение 10(десяти) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.9. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Поставщиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией.

При отказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией, либо Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

5.2.10. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приема-передачи товара по Контракту на основании представленных Поставщиком документов, указанных в п. 4.2 Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Контракта.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Контракта.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Контракта(с согласия Заказчика).

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.2 Контракта, по итогам исполнения Контракта.

5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.

Поставщик обязан в течение срока действия Контракта представить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше требованиям.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.5. Предоставить обеспечение исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.

5.4.6. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления поставки.

5.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности поставить Товар в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.

5.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

5.4.9. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Поставщик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.4.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6. Гарантии

6.1. Поставщик подтверждает качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с описанием объекта закупки, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему Контракту.

6.2. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено документами, указанными в п. 4.2 настоящего Контракта.

Все документы должны быть заверены надлежащим образом.

6.3. На Товар установлена гарантия производителя –12 (двенадцать) месяцев с даты поставки Товара.

На Товар установлена гарантия Поставщика –12 (двенадцать) месяцев с даты поставки Товара, но не менее срока предоставления гарантии производителя.

Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара.

6.3.1. Поставщик подтверждает возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего гарантийного срока.

6.3.2. В период действия гарантийного срока замена Товара или ремонт любой неисправной части Товара осуществляется Поставщиком за его счет, если неисправность не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны Заказчика или третьих лиц.

6.3.3. В течение гарантийного срока в случае возникновения неисправностей в работе поставленного Товара представитель Поставщика должен прибыть в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поступления заявки от представителя Заказчика по месту нахождения Товара для устранения возникших неисправностей в работе Товара. В случае невозможности устранения недостатков на месте Поставщик (его представитель) за счет собственных средств осуществляет доставку Товара до места проведения необходимого ремонта, производит необходимый ремонт и после его завершения возвращает Товар.

Срок ремонта поставленного Товара не должен превышать 10 (десяти) календарных дней. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок Заказчику предоставляется функционально аналогичное оборудование на время ремонта.

6.3.4. Если Заказчик был лишен возможности использовать Товар, в отношении которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, течение гарантийного срока приостанавливается до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.

6.3.5. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену или ремонт какой-либо части Товара, на такую замененную или отремонтированную часть Товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком или производителем детали Товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев и не менее срока, указанного в п. 6.3 Контракта.

6.3.6. Все расходы, связанные с возвратом, ремонтом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), а также в соответствии с положениями статьи 34 Закона о контрактной системе.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Поставщиком в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

7.10. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ, оплата пени и/или штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.

Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение.

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный в пункте 9.10 счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

8.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 % начальной (максимальной) цены контракта: 24313 рублей 50 коп. При снижении цены в предложенной участником закупки заявке на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе.

8.3. Подрядчик в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Подрядчик может изменить способ обеспечения исполнения Контракта.

8.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

8.5. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в пункте 9.4 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

8.6. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания акта приемочной комиссией при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

8.7. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

8.8. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.9. В случае предоставления обеспечения в виде банковской гарантии срок действия обеспечения исполнения Контракта в части объема, срока, качества выполнения Работ, должен быть по 30.03.2020г.

8.10. В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в виде внесения денежных средств на счет Заказчика в размере обеспечения исполнения Контракта, установленном документацией об электронном аукционе, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:

Получатель: администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, л/с 05513020040

ИНН: 5433107465 КПП: 543301001

р/счёт 40302810300043000118

Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

БИК 045004001

Назначение платежа: Денежные средства для обеспечения исполнения контракта

8.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатам проведения электронной процедуры – в соответствии с положениями статьи 83.2 Закона о контрактной системе.

9.2. Контракт действует до «31» декабря 2019. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

9.3. Контракт может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

по решению суда;

в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:

9.4.1. При существенном нарушении Контракта Поставщиком.

9.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по поставке Товара более чем на 5 (пять) календарных дней.

9.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара.

9.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

9.4.5. Установления факта представления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе.

9.4.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (Поставщика, исполнителя), а также в иных случаях, установленных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.

9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи (поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд и др.), в том числе в следующих случаях:

9.6.1. При существенном нарушении Контракта Поставщиком (пункт 1 статьи 523 ГК РФ).

9.6.2. В случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

9.6.3. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) (пункт 2 статьи 475 ГК РФ).

9.6.4. В случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

9.6.5. Если Поставщик отказывается передать Заказчику проданный Товар (пункт 1 статьи 463 ГК РФ).

9.6.6. Если Поставщик в разумный срок не выполнил требование Заказчика о доукомплектовании Товара (пункт 2 статьи 480 ГК РФ).

9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам такой экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 9.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

11. Прочие условия

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Контракта по результатам электронной процедуры Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 83.2 Закона о контрактной системе.

11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Приложения

12.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:

приложение № 1 «Техническое задание»;

приложение № 2 «Акт приема-передачи товара».

14. Реквизиты

Заказчик

Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Юридический и фактический адрес:

630524, НСО Новосибирский район с. Боровое, ул. Советская 27

Тел/факс. 295-85-21

Электронная почта: selsovet_bor@mail.ru

ИНН 5433107465 КПП 543301001

СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г.Новосибирск р/счет 40101810900000010001

БИК 045004001

ОКПО 04199820, ОКОНХ 97620

ОКАТО 50240807000

ОГРН 1025404356724 ОКВЭД 75.11.35

Глава Боровского сельсовета

__________________________ /В.А. Сизов

Поставщик

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСЕРГИЯ»

Юридический и фактический адрес:

630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 96, оф. 803А

Тел/факс. +7(383)2110603

Электронная почта: eksergia@ngs.ru

ИНН 5406741707 КПП 540601001

Филиал «Сибирский» Банка ВТБ (ПАО) р/счет 40702810300430011900

БИК 045004788

ОКПО 23580000

ОКАТО 50401386000

ОГРН 1135476050401 ОКТМО 50701000001

Директор

__________________________ /С.А. Завадский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Контракту

от «__» _________ 20__ г. №____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Место поставки товара: с. Боровое, Новосибирского района, Новосибирской области.

Срок поставки товара: с момента заключения Контракта по 25.12.2019 г.

Гарантии: На Товар установлена гарантия Производителя – 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки Товара. На Товар установлена гарантия Поставщика – 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки Товара, но не менее срока предоставления гарантии производителя.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Оборудование для котельных и систем теплоснабжения	комплект	1

1.Общие данные:

Наименование организации-владельца источника тепловой энергии: МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское».
Назначение объекта: Котельная (Вывод котельной на жилой поселок 2хДу200).
Адрес объекта: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Боровое ул. Рабочая, 65а
Наименование теплосетевой организации: МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское».

Исходные данные:
1. Договорная тепловая нагрузка составляет:

общая договорная тепловая нагрузка: 8,4 Гкал/час.
общая договорная тепловая нагрузка с учетом модернизации и установки дополнительного котла: 10,8 Гкал/час.
1. Параметры теплоносителя в точке подключения:
температура теплоносителя в подающем трубопроводе системы теплоснабжения до 95⁰С
температура теплоносителя в обратном трубопроводе системы теплоснабжения до 70⁰С
давление теплоносителя в подающем трубопроводе системы теплоснабжения до 6,0 кгс/см²
давление теплоносителя в обратном трубопроводе системы теплоснабжения до 4,0 кгс/см²
1. Расчетный расход теплоносителя в отопительный период - 336 т/ч.
2. Место установки узла учета: узлы учета оборудуются на выводе источника тепловой энергии 2хДу200мм от котельной МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское» - трубопроводы Т1, Т2, а также на трубопроводе подпитки и трубопроводе холодного водоснабжения. Место установки приборов учета должно обеспечивать беспрепятственный и безопасный доступ к приборам учета в соответствии с требованиями в области охраны труда, эксплуатации тепловых и теплопотребляющих энергоустановок, тепловых сетей и т.д., должно быть обеспечено достаточным освещением.
3. Допустимые потери давления в узле учета при максимальном расходе по одному трубопроводу: 1 м. вод. ст.

(Величину расчетных потерь давления от намечаемых к установке датчиков, превышающую дан ное значение согласовать у владельца тепловых сетей)

Предусматриваемый проектом теплосчетчик: ТСК9-01 завод-изготовитель ЗАО «НПФ Теплоком» г. Санкт-Петербург, Гос. реестр средств измерений № 71537-18.

3.1. Состав теплоизмерительной системы:

величины:

а) масса теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах;

б) масса теплоносителя, израсходованного на подпитку системы теплоснабжения;

в) отпущенная тепловая энергия;

г) средневзвешенные значения температур теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах и на трубопроводе холодной воды, используемой для подпитки;

д) средние значения давлений теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах;

е) время работы теплосчетчика в штатном и нештатном режимах

- Тепловычислитель ВКТ-9-01 (Гос. реестр № 67373-17)___________________	_____________________________________ - 1 шт.
- Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-150-1_2-0-0-В1 исп. «Фланц.» (1,4...630,0 м³/ч) (Гос. Реестр №
17858-11) ' '	- 2 шт.
- Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ -32-1_2-0-0-В1 исп	. «сэндвич» (0,067.30,0 м³/ч) (Гос. Реестр №
17858-11) ' '	- 1 шт.
- Комплект термометров КТПТР-01-1-100П-160, L=160 мм, Wюп=1,391,	схема подключения_____ четырехпроводная (Гос.
реестр № 46156-10)__________________________________________________	- 1 компл.
- Термометр платиновый технический ТПТ-1-3-100П-100, L=100 мм, W 100=1,391, схема подключения четырехпроводная
(Гос. реестр № 46155-10)	- 1 шт.
- Преобразователь давления измерительный «Коммуналец»	СЛВ-И-1 6-1 0-0 6-М(1 0)-4-20мА-ПД422-0605-3
АГБР .406239.001 ТУ (Гос. реестр № 28313-11) ’ '	- 3 шт.
- Модем GSM IRZ MC52IT	- 1 шт.
4. На каждом выводе тепловой сети за каждый час (сутки, отчетный	период) должны регистрироваться следующие

Объем работ по установке узла учета: создание необходимых прямых участков, установка электромагнитных преобразователей расхода, комплектов термометров, установка и подключение тепловычислителя, пуско-наладочные работы .
Проект узла учета должен содержать:

а) сведения о проектных нагрузках;

б) принципиальную схему узла учета;

в) план теплового пункта с указанием мест установки датчиков, размещения приборов учета и схемы кабельных проводок;

г) электрические и монтажные схемы подключения приборов учета;

д) настроечную базу данных, вводимую в тепловычислитель (в том числе при переходе на летний и зимний режимы работы );

е) схему пломбирования средств измерений и устройств, входящих в состав узла учета;

ж) формулы расчета тепловой энергии, теплоносителя;

з) расход теплоносителя по теплопотребляющим установкам по часам суток в зимний и летний периоды;

и) монтажные схемы установки расходомеров, датчиков температуры и датчиков давления;

к) спецификацию применяемого оборудования и материалов.

Расчетные расходы теплоносителя по периодам:

Диапазон измеряемых расходов для подающего трубопровода системы теплоснабжения:

в отопительном периоде расход теплоносителя 0_макс не более - 336 т/ч; (349,3 м³/ч)

средний расход теплоносителя 0_ср - 77,89 т/ч; (80,98 м³/ч)

в переходном периоде 0_макс._пер - 39,3 т/ч; (40,86 м³/ч)

в межотопительном периоде 0_макс. - 0 т/ч

верхний предел диапазона измерений датчиков расхода в трубопроводах теплоснабжения ПРЭМ-150-L2-B1 - 630 м³/ч. нижний предел диапазона измерений датчиков расхода в трубопроводах теплоснабжения ПРЭМ-150^2-В1 - 1,4 м³/ч.

Диапазон измеряемых расходов для обратного трубопровода системы теплоснабжения:

в отопительном периоде расход теплоносителя 0_макс не более - 336 т/ч; (343,63 м³/ч)

средний расход теплоносителя 0_ср - 77,89 т/ч; (79,66 м³/ч)

в переходном периоде 0_{макспер}. - 39,3 т/ч; (40,19 м³/ч)

в межотопительном периоде 0_макс. - 0 т/ч

Диапазон измеряемых расходов для трубопровода подпитки системы теплоснабжения:

в отопительном периоде расход теплоносителя 0_макс не более - 4,76 т/ч; (4,87 м³/ч)

средний расход теплоносителя 0_ср - 1,59 т/ч; (1,62 м³/ч)

верхний предел диапазона измерений датчиков расхода в трубопроводе подпитки ПРЭМ -32-L2-B1 - 12 м³/ч. нижний предел диапазона измерений датчиков расхода в трубопроводе подпитки ПРЭМ-32-L2-B1 - 0,067 м³/ч.

Для вывода и распечатки текущих, суточных, итоговых, часовых параметров с тепловычислителя используется радиомодем (0SM).

Смонтированные узлы учета , прошедшие опытную эксплуатацию, подлежат вводу в эксплуатацию. Для ввода в эксплуатацию узла учета, установленного на источнике тепловой энергии, владельцем источника тепловой энергии назначается комиссия по вводу в эксплуатацию узла учета в следующем составе:

а) представитель владельца источника тепловой энергии;

б) представитель смежной теплосетевой организации;

в) представитель организации, осуществляющей монтаж и наладку сдаваемого в эксплуатацию оборудования.

При вводе в эксплуатацию измерительной системы узла учета на источнике тепловой энергии составляется акт ввода в эксплуатацию узла учета и узел учета пломбируется. Пломбы ставят представители организации - владельца источника тепловой энергии и основной смежной теплоснабжающей организации. Узел учета считается пригодным для коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя с даты подписания акта ввода в эксплуатацию.

Главный инженер проекта

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	2	3
1802-2019-07-УУТЭ-ТЗ	Техническое задание	Листов 2
1802-2019-07-УУТЭ-ПЗ	Общие данные	Листов 6
1802-2019-07-УУТЭ-СБ	Принципиальная схема	Листов 1
1802-2019-07-УУТЭ-С2	Схема функциональная	Листов 1
1802-2019-07-УУТЭ-ВН	Ведомость настроечных параметров	Листов 4
1802-2019-07-УУТЭ-С7	План расположения средств автоматизации	Листов 1
1802-2019-07-УУТЭ-СС	Схема соединений внешних проводок и подключений	Листов 2
1802-2019-07-УУТЭ-СА	Чертеж установки технических средств	Листов 9
1802-2019-07-УУТЭ-ЩК	Щит контроля	Листов 1
1802-2019-07-УУТЭ-КС	Соединительная коробка КС-6	Листов 1
1802-2019-07-УУТЭ-С	Спецификация оборудования	Листов 2

ВЕДОМОСТЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Лист	Наименование	Примечание
1	2	3
1802-2019-07-УУТЭ-РГ	Гидравлический расчет	Листов 2
1802-2019-07-УУТЭ-И-150	Имитатор расходомера ПРЭМ Ду150	Листов 1
1802-2019-07-УУТЭ-И-32	Имитатор расходомера ПРЭМ Ду32	Листов 1
1802-2019-07-УУТЭ-Ш-32	Шпилька стяжная расходомера ПРЭМ Ду32	Листов 1
1802-2019-07-УУТЭ-П	Схема пломбирования	Листов 1

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Гл. инженер проекта_____________________________________

						1802-2019-07-УУТЭ-ПЗ

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал						МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское» Вывод котельной на жилой поселок 2хДу200 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Боровое ул. Рабочая, 65а Общие данные	Стадия	Лист	Листов
Проверил							РП	1	6
Проверил							ООО «Эксергия»

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Лист	Наименование	Примечание
1	2	3
Пост. №1034 от 18.11.2013 г.	Правила учета тепловой энергии, теплоносителя
СП 41-101-95	Руководство по проектированию тепловых пунктов
СНиП 41-02-2003	Тепловые сети
ГОСТ 17378-2001	Детали трубопроводов стальные бесшовные
	приварные на Ру>10МПа (<100кгс/см²). Переходы.
	Конструкции и размеры.
РБЯК.400880.100 РЭ	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9.
	Руководство по эксплуатации.
РБЯК 407111.039 РЭ	Преобразователи расхода электромагнитные ПРЭМ
	Руководство по эксплуатации.
РБЯК 407111.039 ИМ	Преобразователи расхода электромагнитные ПРЭМ
	Инструкция по монтажу.
АГБР. 406239.001-01РЭ	Преобразователь давления измерительный СДВ
	«Коммуналец» с выходным сигналом 4-20 мА.
	Руководство по эксплуатации.
	Правила устройства электроустановок
СНиП 3.05.01-85	Внутренние санитарно-технические системы
СНиП 3.05.06-85	Электротехнические устройства
СНиП 3.05.07-85	Системы автоматизации
ГОСТ Р50571.15-97	Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж
	электрооборудования. Глава 52. Электропроводки
ГОСТ Р50571.10-97	Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж
	электрооборудования. Глава 54. Заземляющие
	устройства и защитные проводники.
ГОСТ Р50571.3-97	Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по
	обеспечению безопасности. Защита от поражения
	электрическим током.
Рег. № 167 от 12.02.99 г.	Правила пользования системами коммунального
	водоснабжения и канализации в РФ
СНиП 2.04.01-85	Внутренний водопровод и канализация зданий
СНиП 11-01-95	Инструкция о порядке разработки, согласования,
	утверждения и составе проектной документации
	на строительство предприятий, зданий и
	сооружений
ГОСТ 21.101-97	Основные требования к проектной и рабочей
	документации
ГОСТ 21.408	Правила выполнения рабочей документации
	автоматизации технологических процессов
ГОСТ 21.110	Спецификация оборудования, изделий и материалов
ГОСТ 21.114	Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий



Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	По дп.	Дата

Лист

1802-2019-07-УУТЭ-ПЗ

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Основание для проектирования.

Основанием для проектирования рабочей документации являются:

«Правила учета тепловой энергии и теплоносителя». Пост. №1034 от 18.11.2013 г.
Техническое задание на проектирование узла учета.
Комплект технической документации на оборудование.
1. Общие данные:
  1. Наименование организации-владельца источника тепловой энергии: МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское».
  2. Назначение объекта: Котельная (Вывод котельной на жилой поселок 2хДу200).
  3. Адрес объекта: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Боровое ул. Рабочая, 65а
  4. Наименование теплосетевой организации: МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское».
2. Исходные данные:
  1. Договорная тепловая нагрузка составляет:

общая договорная тепловая нагрузка: 8,4 Гкал/час.
общая договорная тепловая нагрузка с учетом модернизации и установки дополнительного котла: 10,8 Гкал/час.
1. Параметры теплоносителя в точке подключения:
температура теплоносителя в подающем трубопроводе системы теплоснабжения до 95°С
температура теплоносителя в обратном трубопроводе системы теплоснабжения до 70°С
давление теплоносителя в подающем трубопроводе системы теплоснабжения до 6,0 кгс/см²
давление теплоносителя в обратном трубопроводе системы теплоснабжения до 4,0 кгс/см²
1. Расчетный расход теплоносителя в отопительный период - 336 т/ч.
2. Место установки узла учета: узлы учета оборудуются на выводе источника тепловой энергии 2хДу200мм от котельной МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское» - трубопроводы Т1, Т2, а также на трубопроводе подпитки и трубопроводе холодного водоснабжения. Место установки приборов учета должно обеспечивать беспрепятственный и безопасный доступ к приборам учета в соответствии с требованиями в области охраны труда, эксплуатации тепловых и теплопотребляющих энергоустановок, тепловых сетей и т.д., должно быть обеспечено достаточным освещением.
3. Допустимые потери давления в узле учета при максимальном расходе по одному трубопроводу: 1 м. вод. ст.

(Величину расчетных потерь давления от намечаемых к установке датчиков, превышающую данное значение согласовать у владельца тепловых сетей)

1.4. Предусматриваемый проектом теплосчетчик: ТСК9-01 завод-изготовитель ЗАО «НПФ Теплоком» г. Санкт-

Петербург, Гос. реестр средств измерений № 71537-18.

Состав теплоизмерительной системы:

Тепловычислитель ВКТ-9-01 (Гос. реестр № 67373-17) - 1 шт.
Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-150-1.2-0-0-В1 (Гос. Реестр № 17858-11) - 2 шт.
Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-32-1.2-0-0-В1 (Гос. Реестр № 17858-11) - 1 шт.
Комплект термометров КТПТР-01-1-100П-160, L=160 мм, (Гос. реестр № 46156-10) - 1 компл.
Термометр платиновый технический ТПТ-1-3-100П-100, (Гос. реестр № 46155-10) - 1 шт.
Преобразователь давления измерительный «Коммуналец» СДВ-И-1,6-1,0-0,6-М(1,0)-4-20мА-йЛ422-0605-3

АГБР.406239.001 ТУ (Гос. реестр № 28313-11) - 3 шт.

Модем GSM IRZ MC52IT - 1 шт.

Данные для проектирования узла учета:

Диапазон измеряемых расходов для подающего трубопровода системы теплоснабжения:

в отопительном периоде расход теплоносителя G^kc не более
средний расход теплоносителя G_c_/}
в переходном периоде G^^^^
в межотопительном периоде G_макс.

336 т/ч; (349,3 м³/ч)
77,89 т/ч; (80,98 м³/ч)
39,3 т/ч; (40,86 м³/ч)
0 т/ч

верхний предел диапазона измерений датчиков расхода в трубопроводах теплоснабжения ПРЭМ-150-L2^1 - 630 м /ч.
нижний предел диапазона измерений датчиков расхода в трубопроводах теплоснабжения ПРЭМ-150^2-В1 - 1,4 м³/ч.

Диапазон измеряемых расходов для обратного трубопровода системы теплоснабжения:

в отопительном периоде расход теплоносителя G_макс не более
средний расход теплоносителя G_c_/}
в переходном периоде G_ма1_<с._пер.
в межотопительном периоде G^^.

336 т/ч; (343,63 м³/ч)
77,89 т/ч; (79,66 м³/ч)
39,3 т/ч; (40,19 м³/ч)
0 т/ч

верхний предел диапазона измерений датчиков расхода в трубопроводах теплоснабжения ПРЭМ-150-L2^1 - 630 м /ч. нижний предел диапазона измерений датчиков расхода в трубопроводах теплоснабжения ПРЭМ-150^2-В1 - 1,4 м³/ч.

Диапазон измеряемых расходов для трубопровода подпитки системы теплоснабжения:

в отопительном периоде расход теплоносителя G_макс не более - 4,76 т/ч; (4,87 м³/ч)

средний расход теплоносителя G_c_/} -1,59 т/ч; (1,62 м³/ч)

верхний предел диапазона измерений датчиков расхода в трубопроводе подпитки ПРЭМ-32^2-В1 -12 м³/ч. нижний предел диапазона измерений датчиков расхода в трубопроводе подпитки ПРЭМ-32^2-В1 - 0,067 м³/ч.

							Лист
						1802-2019-07-УУТЭ-ПЗ	3
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	По дп.	Дата	1802-2019-07-УУТЭ-ПЗ	3

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

Цель и назначение системы:

Система коммерческого узла учета тепловой энергии на базе теплосчетчика ТСК9:

Теплосчетчики ТСК9 предназначены для измерений и регистрации параметров теплоносителя
(температуры, давления, расхода), количества (объема, массы) теплоносителя и тепловой энергии в водяных
смстемах теплопотребления, а также температуры окружающего воздуха.

Теплосчетчики могут быть применены на объектах теплоэнергетического, промышленного и коммунально-
бытового комплекса в составе узлов учета, информационно-измерительных систем и измерительных комплексов.

Теплосчетчики обеспечивают представление текущих, часовых, суточных, месячных и нарастающим
итогомпоказаний на встроенное табло и посредством интерфейсов RS232, USB и RS485 На внешнее
устройствоследующих величин:

текущее время и дата;
время работы и остановки счета количества теплоносителя и тепловой энергии;
тепловая энергия и мощность;
масса и объем теплоносителя;
объемный и массовый расход теплоносителя;
температура и разность температур теплоносителя;
избыточное давление теплоносителя;
температура холодной воды и воздуха.

Эксплуатационные характеристики теплосчетчика:

температура окружающего воздуха
относительная влажность окружающего воздуха при 35 ⁰С
атмосферное давление
амплитуда вибрации при частоте 5-25 Гц
полный средний срок службы теплосчетчика
среднее время наработки на отказ

от +5 до +50 ⁰С 93%

84-106,7 кПа не более 0,1 мм 12 лет 50000 час.

2.2 Количество тепловой энергии и масса (объем) теплоносителя, отпущенное источником тепловой энергии по выводу тепловой сети, при условии работы теплосчетчика в штатом режиме, рассчитывается по формуле:

Q'и=(М1(h1-h2)+Мп(h2-hхв))10'³, Гкал

где Q*_u- тепловая энергия, отпущенная источником, по показаниям теплосчетчика,

М₁ - масса теплоносителя, отпущенного по подающему трубопроводу системы теплоснабжения.

М₂ - масса теплоносителя, возвращенного по обратному трубопроводу системы теплоснабжения.

М_П-масса теплоносителя, прошедшего по трубопроводу подпитки.

h₁,h₂ - энтальпия воды, соответственно, в подающем и обратном трубопроводах системы теплоснабжения,

h_m - энтальпия холодной воды.

2.3 Монтаж и размещение узла учета:

Узел учета тепла и холодной воды монтируется на оборудовании источника тепловой энергии на выводе тепловой сети 2хДу200мм от котельной МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское» - трубопроводы Т1, Т2, а также на трубопроводе подпитки и трубопроводе холодного водоснабжения.

Тепловычислитель устанавливается в щите, в помещении котельной (Общий машинный зал). Щит должен быть защищен от несанкционированного вмешательства в работу узла учета, а помещение от доступа посторонних лиц.

Способы прокладки, направление и длина трасс кабелей определяется по плану расположения оборудования и проводок и уточняется при монтаже.

Монтаж и пуско-наладочные работы выполнять согласно СНиП 3.05.07-85 и технической документацией на составные части узла учета организациями и предприятиями, имеющими специализированные лицензии на производство работ.

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРОВ И ИХ МОНТАЖ
1. Тепловычислитель:

В данном проекте заложен тепловычислитель ВКТ-9.

Вычислители предназначены для измерений выходных сигналов измерительных преобразователей расхода температура/, давления и вычислений по результатам измерений количества теплоносителя и тепловой энергии (количества теплоты) в водяных системах теплоснабжения.

Вычислители могут применяться в составе комбинированных теплосчётчиков, измерительно- вычислительных комплексов и систем, обеспечивающих измерения и регистрацию параметров теплоносителя и тепловой энергии в открытых и закрытых водяных системах теплоснабжения потребителей и производителей тепловой энергии. Вычислители могут применяться также для измерений объёма холодной воды, газа, количества электрической энергии.

Вычислители регистрируют и сохраняют в энергонезависимой памяти архивные значения величин по ТС1, по ТС2, общие (по обеим ТС), дополнительные (по дополнительным каналам). Архивы формируются на часовых суточных и месячных интервалах. Архивные итоговые значения формируются на последний час даты запроса информации.

						1802-2019-07-УУТЭ-ПЗ	Лист
							4
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	По дп.	Дата		4

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Архивные значения температур формируются в виде среднеарифметических и средневзвешенных по массе значений, архивные значения давлений - в виде среднеарифметических значений, архивные значения масс, объёмов, тепловой энергии - в виде суммарных значений на интервале архивирования. Диагностические сообщения формируются в виде кодов НС. Дополнительно в вычислителях формируется журнал НС и журнал действий оператора. Записи журнала НС содержат данные о дате и времени изменения всех флагов и НС. Записи журнала действий оператора содержат данные о дате, времени и содержании событий, связанных с изменением настроечных параметров, с изменением калибровочных коэффициентов, со сменой периода теплопотребления, с заменой элемента питания, со сбросом архива

Электрическое питание вычислителей осуществляется от встроенного литиевого элемента питания или от внешнего источника питания (только исполнение вычислителя с модулем питания).

Вычислители сохраняют свои характеристики при эксплуатации в закрытых взрывобезопасных помещениях без агрессивных газов и паров воды, при воздействии факторов внешней среды с параметрами:

температура окружающего воздуха от-1СРС до +5СРС;
относительная влажность - до 95% при температуре 35^СС.
атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа
напряженность магнитного поля не более 400 А/м
амплитуда механической вибрации не более 0,35 мм

Степень защиты корпуса от проникновения внешних твёрдых предметов и воды: IP54 по ГОСТ 1425 Средний срок службы: 12 лет.

Средняя наработка на отказ: 80000 часов.

Первичные преобразователи расхода

В данном проекте заложены расходомеры ПРЭМ-150^2-В1 и ПРЭМ-32^2-В1.

Расходомерыi типа ПРЭМ предназначены для преобразования объемного расхода и объема жидких электропроводящих сред, протекающих через них, в электрические (числоимпульсные) сигналы.

Расходомер ПРЭМ-150^2-В1 обеспечивает измерение расхода с погрешностью менее 2% в диапазоне Q_t₂=1,4 м³/час - Q_max=630,0 м³/час.

Расходомер ПРЭМ-32^2-В1 обеспечивает измерение расхода с погрешностью менее 2% в диапазоне Q_t₂=0,067 м³/час - Q_max=30,0 м³/час.

Преобразователь расхода ПРЭМ по защищенности от воздействия окружающей среды выполнен в соответствии со степенью защиты IP 65 по ГОСТ 14254. Питание осуществляется от источника постоянного тока напряжением 12В. Прямые участки до и после преобразователя расхода выполнить согласно паспорта, что составляет не менее 2 Ду до и после преобразователя. Подключение внешних приборов к Питерфлоу РС производиться посредством кабельной линии связи. Ввод кабелей в электронный блок первичного преобразователя осуществляется через герметизированный ввод диаметром 4...7 мм. Для повышения помехоустойчивости корпус ПРЭМ соединяется с помощью проводов с трубопроводом заземленным медным проводом сечением 2-3 мм. Для этой цели в нижней части корпуса электронного блока имеется крепежный винт, а на фланцах должны быть предусмотрены заземляющие резьбовые соединения диаметром 4 ... 6 мм. Замена, присоединение и отсоединение преобразователей от магистрали, подводящей измерительную среду, должно производиться при полном отсутствии давления в трубопроводе и отключенном напряжении питания. По способу защиты от поражения электрическим током ПРЭМ относится к классу III по ГОСТ 12.2.007.0 - 75.

Средняя наработка на отказ, не менее 75 000 ч. Срок службы, не менее 12 лет. Межповерочный интервал 4

года.

3.3 Первичные преобразователи температуры:

В данном проекте заложен комплект термометров КТПТР-01 (100П) и термометр технический ТПТ-1-3

(100 П)

Комплекты термопреобразователей КТПТР-01 предназначены для измерения температуры и разности температур в составе теплосчетчиков и других приборов учета и контроля тепловой энергии в тепловых сетях и могут применяться на объектах теплоэнергетического комплекса, на промышленных предприятиях и в жилищнокоммунальном хозяйстве.

Термометры технические ТПТ-1-3 предназначены для измерения температуры в составе теплосчетчиков и других приборов учета и контроля тепловой энергии в тепловых сетях жидких и могут применяться на объектах теплоэнергетического комплекса, на промышленных предприятиях и в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Основные технические характеристики КТПТР-01:

диапазон измеряемых температур 0...180°С.
диапазон измеряемых разностей температур 0...180°С.
степень защиты от пыли и влаги IP65
условное давление измеряемой среды до 6,3 Мпа
степень защиты от пыли и влаги корпуса IP65 по ГОСТ 14254.

Основные технические характеристики ТПТ-1-3:

диапазон измеряемых температур -100...450³С.
степень защиты от пыли и влаги IP65
условное давление измеряемой среды до 6,3 Мпа
степень защиты от пыли и влаги корпуса IP65 по ГОСТ 14254.

Термопреобразователи следует монтировать симметрично к оси трубопровода идентичным образом как на подающем, так и на обратном трубопроводах. Гильзы термопреобразователей должны монтироваться в патрубках, привариваемых к трубопроводу и должны быть расположены в трубопроводе так, чтобы их чувствительные элементы пересекали ось потока. Для улучшения теплопроводности обязательно применение теплостойкого масла между термопреобразователем сопротивления и защитной гильзой. Следует обеспечить достаточно места для замены термопреобразователей сопротивления и их гильз.

Срок службы, не менее 12,5 лет.

						1802-2019-07-УУТЭ-ПЗ	Лист
							5
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	По дп.	Дата		5

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Первичные преобразователи давления:

В данном проекте заложен преобразователь давления измерительный «Коммуналец» СДВ-И-1,6-1,0-0,6- М( 1,0)-4-20mA-DA422-0605-3 АГБР.406239.001 ТУ.

Преобразователи предназначены для непрерывного измерения и преобразования давления избыточного нейтральных и агрессивных, газообразных и жидких сред в унифицированный выходной сигнал: токовый 4-20 мА.

Область применения: системы автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в коммунальном хозяйстве.

Эксплуатационные характеристики:

Диапазон температур рабочей среды на входе в приёмник давления преобразователей от минус 20 до плюс 125 °С.
Преобразователи относятся к изделиям ГСП (Государственная система промышленных приборов и средств автоматизации).
По устойчивости к механическим воздействиям преобразователи являются виброустойчивыми и соответствуют классификационной группе G2 по ГОСТ P 52931.
Преобразователи - прочные к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 5 до 2000 Гц при амплитудном значении ускорения 98,0 м/с 2 (10g).
Преобразователи устойчивы к воздействию механических ударов многократного действия при пиковом значении ударного ускорения — 50 м/с 2 (5g) и длительности действия 5-15 мс.
По устойчивости к климатическим воздействиям преобразователи соответствуют УХЛ3.1 в диапазоне температур внешней среды от минус 20 до плюс 80°С по ГОСТ 15150.
По устойчивости и прочности к воздействию температур окружающей среды и влажности преобразователи относятся к группам С1, С4, В4 по ГОСТ Р 52931.
Преобразователи относятся к изделиям одноканальным, однофункциональным, восстанавливаемым и ремонтируемым только в условиях предприятия -изготовителя.
Конструкция и покрытие преобразователей обеспечивают устойчивость к маслам и моющим веществам.
По степени защиты от проникновения пыли и воды преобразователи соответствуют группе IP65.
Преобразователи предназначены для работы при атмосферном давлении от 66,0 до 106,7 кПа (от 498 до 800 мм. рт. ст.) и соответствуют группе исполнения Р2 по ГОСТ Р 52931.
Преобразователи не содержат материалов и веществ, вредных в экологическом отношении для человека и окружающей среды, поэтому при эксплуатации (применении), испытаниях, хранении, транспортировании и утилизации не оказывают воздействия, опасного в экологическом отношении.

Среднее время наработки на отказ 250000 ч.

Средний срок службы: не менее 14 лет.

Монтаж электрических цепей:

Монтаж электрических цепей производить согласно ПУЭ, СНиП, ГОСТ и другим документам, указанным в ведомости ссылочных документов проекта. Сигнальные линии связи с датчиками должны быть проложены заземленными экранированными кабелями в заземленных металорукавах, металлических трубах либо в гофрированных трубках во избежание дополнительных помех и защиты от механических повреждений.

Сечение проводников линий связи, подключаемых непосредственно к ВКТ-9 должно быть 0,35...1,0 мм². Длина линий связи с каждым датчиком не должна превышать 500 м. Сигнальные провода и провода питания ПРЭМ не должны быть в одной экранирующей оплетке.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Техническое обслуживание составных частей теплосчетчиков должно производиться в соответствии с требованиями их эксплуатационной документации.

В процессе эксплуатации теплосчетчиков необходимо в установленные сроки осуществлять поверку как теплосчетчика в целом, так и его составных частей по соответствующим методикам поверки. Если межповерочные интервалы (МПИ) составных частей теплосчетчиков отличаются от МПИ теплосчетчика, то их поверка должна проводиться в сроки, указанные в их методике поверки или в свидетельстве о поверке.

В процессе эксплуатации допускается замена составной части теплосчетчика, не подлежащей ремонту, на другую. Вновь вводимое средство измерений должно быть поверено в установленном порядке, а в паспорте теплосчетчика должна быть сделана соответствующая отметка. При выполнении вышеуказанных условий, поверка теплосчетчика не проводится.

Мелкие неисправности, не связанные с нарушением пломбировки частей теплосчетчика, устраняются обслуживающим персоналом на месте эксплуатации. Устранение неисправностей частей теплосчетчика, связанных с нарушением клейма изготовителя и/или поверительного клейма, производится организациями, имеющими соответствующее разрешение на выполнение ремонтных работ.

Эксплуатация составных частей теплосчетчика должно проводиться в соответствии с руководствами по эксплуатации.

						1802-2019-07-УУТЭ-ПЗ	Лист
							6
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	По дп.	Дата		6

Инв. № подл. |__________ Подпись и дата__________ | Взам. инв. №

Принципиальная схема размещения точек измерения количества тепловой энергии и массы (объема)
теплоносителя, а также его регистрируемых параметров на источнике тепловой энергии.

Граница узла учета

Условные обозначения и изображения элементов схемы

- первичный преобразователь расхода У - первичный преобразователь температуры _1_ - отборное устройство для измерения давления X - отборное устройство для измерения температуры

[XI - шаровый кран
<] - переход

- дросельная диафрагма

■ грязевик

о-

фильтр

						1802-2019-07-УУТЭ-СБ

						МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское» Вывод котельной на жилой поселок 2хДу200 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Боровое ул. Рабочая, 65а

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал						Узел учета тепловой энергии и теплоносителя	Стадия	Лист	Листов
Проверил							П	1	1

						Принципиальная схема	ООО «Эксергия»

Инв. № подл. | Подпись и дата___________ | Взам. инв. №

Функциональная схема узла учета

FE - первичный преобразователь расхода

ТЕ - первичный преобразователь температуры

РЕ - первичный преобразователь давления

UQIR - тепловычислитель

ТУ - блок питания

SF - автоматический выключатель

QF - автоматический выключатель Дифференциальный

ТА - таймер

ЕВ - модем

* - технические средства для снятия показаний, предоставляемые заказчиком (абонентом) или
обслуживающей организацией по отдельному договору
Параметры теплоносителя указаны для отопительного периода

Абонент может сам снимать показания при помощи модема или накопительного пульта

						1802-2019-07-УУТЭ-С2
						1802-2019-07-УУТЭ-С2
						МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское» Вывод котельной на жилой поселок 2хДу200 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Боровое ул. Рабочая, 65а

Изм.	Кол. у	Лист	№ дек	Подп.	Дата
Разработал						Узел учета тепловой энергии и теплоносителя	Стадия	Лист	Листов
Разработал							п	1	1
Проверил

						Схема функциональная	ООО «Эксергия»

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Ведомость настроечных параметров

ВКТ-9-01

Группа	Обозначение	Значение	Комментарий
	Время	*	Текущее время
1. Часы	Дата	*	Текущая дата
1. Часы	Коррекция	*	Коррекция суточного хода часов
	Автоперевод	Нет	Зимнее и летнее время
	Зав. номер	*	Заводской номер вычислителя
	Имя объекта	*	Обозначение вычислителя, 16 символов
2. Идентификация	Код организации	*	Код организации, 16 символов
	Договор	*	Номер договора с теплоснабжающей организацией
	Адрес	*	Адрес объекта
3. Пароль	Разрешить пароль	Нет	Разрешение на ввод пароля
4. Датчики
1. Каналы V
	Вес импульса	25**	л/имп.
	3_дог	349,3	Договорное значение, м3/ч
	С_вп	630	Верхний порог, м3/ч
	С_нп	1,4	Нижний порог, м3/ч
1. ТС1. V1	Э_отс	0,630	Отсечка, м3/ч
	Контроль питания	DIN1	Дискретный (виртуальный) вход, для подключения блока питания ПР
	Сигнал реверс	Не использ.	Дискретный (виртуальный) вход, для сигнала обратного направления потока
	Пустая труба	Низк. уровень	Дискретный (виртуальный) вход, для сигнала обратного направления потока
	Вес импульса	25**	л/имп.
	3_дог	343,6	Договорное значение, м3/ч
	С_вп	630	Верхний порог, м3/ч
	С_нп	1,4	Нижний порог, м3/ч
2. ТС1. V2	Э_отс	0,630	Отсечка, м3/ч
	Контроль питания	Не использ.	Дискретный (виртуальный) вход, для подключения блока питания ПР
	Сигнал реверс	Не использ.	Дискретный (виртуальный) вход, для сигнала обратного направления потока
	Пустая труба	Низк. уровень	Дискретный (виртуальный) вход, для сигнала обратного направления потока

* - устанавливается по факту при настройке параметров

** - устанавливается в соответствии с паспортными данными на расходомер

- при прочерке значение параметра может быть любым

						1802-2019-07-УУТЭ-ВН

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал						МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское» Вывод котельной на жилой поселок 2хДу200 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Боровое ул. Рабочая, 65а Ведомость настроечных параметров	Стадия	Лист	Листов
Проверил							РП	1	4
Проверил							ООО «Эксергия»

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

	Вес импульса	у **	л/имп.
	G_doe	4,87	Договорное значение, м3/ч
	С_вп	30	Верхний порог, м3/ч
	G_нп	0,067	Нижний порог, м3/ч
2. ТС1. V3	G_отс	0,03	Отсечка, м3/ч
	Контроль питания	Не использ.	Дискретный (виртуальный) вход, для подключения блока питания ПР
	Сигнал реверс	Не использ.	Дискретный (виртуальный) вход, для сигнала обратного направления потока
	Пустая труба	Низк. уровень	Дискретный (виртуальный) вход, для сигнала обратного направления потока
7. ТС1 V7	Тип канала	Не использ.
8. ТС1 V8	Тип канала	Не использ.
9. ТС1 V9	Тип канала	Не использ.
10. Фильтр	1. Глубина	3
10. Фильтр	2. Коэф. сброса	1,2
2. Каналы t
	НСХ ТСП	100П
1. TC1.t1	_дог	95	Договорное значение, С⁰
1. TC1.t1	t_вп	180	Верхний порог, С⁰
	t_нп	0	Нижний порог, С⁰
	НСХ ТСП	100П
2. TC1.t2	_дог	70	Договорное значение, С⁰
2. TC1.t2	t_вп	180	Верхний порог, С⁰
	t_нп	0	Нижний порог, С⁰
	НСХ ТСП	-
2. TC1.t3	_дог	-	Договорное значение, С⁰
2. TC1.t3	t_вп	-	Верхний порог, С⁰
	t_нп	-	Нижний порог, С⁰
3. Каналы Р
	Датчик	1,6	Верхняя граница, МПа
	Ток датчика	4...20 мА	Диапазон выходного тока
1. ТС1.Р1	Р_дог	6	Договорное значение, МПа
	Р_вп	1,6	Верхний порог, МПа
	Р_нп	0	Нижний порог, МПа
	Датчик	1,6	Верхняя граница, МПа
	Ток датчика	4.20 мА	Диапазон выходного тока
2. ТС1.Р2	Р_дог	4	Договорное значение, МПа
	Р_вп	1,6	Верхний порог, МПа
	Р_нп	0	Нижний порог, МПа
	Датчик	1,6	Верхняя граница, МПа
	Ток датчика	4.20 мА	Диапазон выходного тока
3. ТС1.Р3	Р_дог	6	Договорное значение, МПа
	Р_вп	1,6	Верхний порог, МПа
	Р_нп	0	Нижний порог, МПа
4. Период измер.	Период измерения	60 с	Для каналов t и P в режиме РАБОТА

						1802-2019-07-УУТ Э-ВН	Лист
							2
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	По дп.	Дата		2

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

5.Дискр. входы
1. DIN1	Инверсия	Да	Условие смены флага
1. DIN1	Задержка	10	Время задержки смены флага, с
2. DIN2	Инверсия	Да	Условие смены флага
2. DIN2	Задержка	10	Время задержки смены флага, с
3. DINA	Канал	Не использ.
4. DINB	Канал	Не использ.
5. DINC	Канал	Не использ.
6. DIND	Канал	Не использ.
5. Общие	1 Ед. изм. тепл.	Гкал	Единица измерения тепловой энергии
	2 Дата отчета	23	День формирования месячного архива
	3 Восст-е архива	Да	Восстановление архива
	4 Коэф. небалан.	1,04	Коэффициент небаланса масс
	5 Канал tвозд	Не использ.
6 Формула Ообщ	0о1	+Qо1
	Qa1	0
	Оо2	0
	Qe2	0
7. Лето/зима	Текущий период	Зимний
	Смена периода	Вручную	Условие смены периода теплопотребления
	Начало летнего	-	День/месяц/год, для смены по дате
	Начало зимнего	-	День/месяц/год, для смены по дате
	Сигнал	-	Дискретный вход, для смены по сигналу
8. Хол. вода	Канал tхв	ТС2Л1
	Канал Рхв	ТС1.P3
	tхв_дог летняя	5	С⁰
	Рхв_дог летнее	0,3	МПа
	tхв_дог зимняя	5	С⁰
	Рхв_дог зимнее	0,3	МПа
	tхв_дист анц.	5	С⁰
9. Разм. давления		МПа	Размерность давления
6. ТС1	Схема зимняя	5.2.	Номер схемы
	Схема летняя	-	Номер схемы
	d_нп	0	Нижний порог для dt1, С⁰
	Маска Общ. НС	0	Флаги общих НС
	Смена схемы	Отключена
	Сигнал	DIN2	Для смены по сигналу
7. Доп. Настр.	Режим ост. ТС	Ост. cчета М, V	Действия при останове ТС
7. Доп. Настр.	Контроль dt	По часовым



Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	По дп.	Дата

1802-2019-07-УУТ Э-ВН

Лист

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

8.Контроль НС 1. Схема зимняя
	Отказ V1	Нет реакции
	Отказ V2	Нет реакции
	Отказ V3	Нет реакции
	3>3_вп	Нет реакции
1. Канальные НС	3_отс<3<3_нп	Нет реакции
1. Канальные НС	3<3_отс	Нет реакции
	Отказ t	Значение=догов.
	>_вп, <_нп	Значение=догов.
	Отказ Р	Значение=догов.
	Р>Р_вп, Р<Р_нп	Значение=догов.
	Внеш. соб-е	Не крнтролир.
	^<^_нп, dt<0	Не крнтролир.
2. НС ТС	Небал.<=Кнеб	Тек. значение
	Небал. >Кнеб	Нет реакции
	Qo<0 0гвс<0	Нет реакции
	Отказ V	Нет реакции
8. Контр. доп. НС	3>3_вп	Не крнтролир.
8. Контр. доп. НС	3_отс<3<3_нп	Не крнтролир.
	3<3_отс	Не крнтролир.
9. Интерфейсы
	Контраст	*	Число от 0 до 31
1. ЖКИ	Подсветка	5	Время, с
1. ЖКИ	Заставка	0	Время, с
	Отключение	180	Время, с
	Скорость	9600 бод/с
2. Порт 1	Сет. адрес	1
2. Порт 1	Зад. таймаута	65	мс
	Внеш.устр.	3SM модем
	Скорость	9600 бод/с
3. Порт 2	Сет. адрес	1
	Зад. таймаута	50	мс



Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	По дп.	Дата

1802-2019-07-УУТ Э-ВН

Лист

Инв. № подл. \__________ Подпись и дата__________ | Взам. инв. №

Фрагмент плана теплового узла с указанием месторасположения оборудования узла учета

Соединительная

Технические указания

Позиции монтируемых приборов и аппаратуры, а также нумерация кабелей, проводов соответствуют
спецификации 1802-2019-УУТЭ-С и схеме соединений внешних проводок 1802-2019-УУТЭ-СС
Установку приборов и прокладку кабельных линий связи производить после окончания монтажа
технологического оборудования и трубопроводов.
При монтаже приборов руководствоваться инструкциями заводов изготовителей
Не допускается совместная прокладка силовых и измерительных кабелей
Прокладка кабелей выполняется по стенам и перекрытию в гофротрубе открыто креплением скобой
Подключение к сети питания 220 В выполнить к существующему силовому щиту
Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ

						1802-2019-07-УУТЭ-С7

						МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское» Вывод котельной на жилой поселок 2хДу200 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Боровое ул. Рабочая, 65а

Изм.	Ксл. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал						Узел учета тепловой энергии и теплоносителя	Стадия	Лист	Листов
Проверил							П	1	1

						План расположения оборудования и проводок	ООО «Эксергия»

Инв. № подл. | Подпись и дата___________ | Взам. инв. №

Узел учета тепловой энергии и теплоносителя

Месторасположение	Т1	Т1	Тподп.	Т1	Т1	В1	Р1	Р2	Рхвс
Измеряемый параметр	Расход	Расход	Расход	Температура	Температура	Температура	Давление	Давление	Давление
Марка (тип) прибора	ПРЭМ- 150-12-В1	ПРЭ М- 150-12-В1	ПРЭМ-32-12-В1	КТПТР-01	КТПТР-01	ТПТ-1-3	СДВ-И	СДВ-И	СДВ-И
Трубопровод	Подающий трубопровод	Обра тный трубоп ров од	Трубопровод подпитки	Подающий трубопровод	Обратный трубоп ров од	Трубопровод ХВС	Подаю щий трубоп рово д	Обратный трубопровод	Трубопровод ХВС
Позиционное обозначение	1-2	2-2	3-2	1-1	2-1	4-1	1-3	2-3	4-3

ПрЭМ-150-12-вП (ПРЭМ-32-С2-В1 "*

I КТПТР-01

Hi \\~ёк~\

„Щит, учета

I КТПТР-01 |

I,—г~Л—,|

ео

О-

сч

(КЗ)

723

724

723

724

Монтажный чертеж см. 1З02-2019-УУТЭ-СА
Выполнить устройство для пломбировки автоматических выключателей (пломбировать органы управления и контакты выключателей) и блоков питания.

I КТПТР-01 I

ео

(К12)


	+9В
Со	-9В
	+9В
О)	-9В
1 т
1\Э Со Oi -vj СО	DB9

-(К^-

Э--------

Г5------

э----------

с*-

С\|

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,
1	2	I-	U-	U+		X	J—	Л-	U	J+	X		U-	U+	1+	X	1	2	1	2	1	2	1	2
XT1		t1					t2					t3					V1		V2		V3		DIN1

Тепловычислитепь ВКТ-9-01

	DB	9	1
0(	Э0	0	э¹
1	2 3	4

						1802-2019-07-УУТЭ-СС

						МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское» Вывод котельной на жилой поселок 2хДу200 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Боровое ул. Рабочая, 65а

Изм.	Кол. уч	Лист	№ дек	Подп.	Дата
Разработал						Узел учета тепловой энергии и теплоносителя	Стадия	Лист	Листов
Проверил							п	1	2

						Схема соединения внешних проводок	ООО «Эксергия»

Инв. № подл. | Подпись и дата___________ | Взам. инв. №

Кабельный журнал

Обозначение кабеля, провода

Трасса

Проход

Кабель, провод

Начало

Конец

Металлорукав

Про

тяжной

ящик

по проекту

проложен

Обозна

чение

Диаметр

по

стандарту,

мм

Длина,

Марка

Количество и сечение жил

Длина,

Марка

Количество и сечение жил

Длина,

К1

ВКТ-9-01 (V1)

ПРЭМ-150Ш2-В1

Гофро

труба

16/25

2/10

КММ

1(2 х 0,35)

К2

БП 1

ПРЭМ-150-12-В1

Гофро

труба

16/25

2/10

ШВВП

1(2 х 0,5)

КЗ

ВКТ-9-01 (V2)

ПРЭМ-150Ш2-В1

Гофро

труба

16/25

2/10

КММ

1(2 х 0,35)

К4

БП 2

ПРЭМ-150-12-В1

Гофро

труба

16/25

2/10

ШВВП

1(2 х 0,5)

К5

ВКТ-9-01 (V3)

ПРЭМ-32-12-В1

Гофро

труба

16/25

2/10

КММ

1(2 х 0,35)

К6

БП 3

ПРЭМ-32-12-В1

Гофро

труба

16/25

2/10

ШВВП

1(2 х 0,5)

К7

ВКТ-9-01 (t1)

КТПТР-01-100П-160

Гофро

труба

16/25

2/10

КММ

1(4 х 0,35)

К8

ВКТ-9-01 (t2)

КТПТР-01-100П-160

Гофро

труба

16/25

2/10

КММ

1(4 х 0,35)

К9

ВКТ-9-01 (t3)

КТПТР-01-100П-100

Гофро

труба

16/25

2/10

КММ

1(4 х 0,35)

К10

ВКТ-9-01 (Р1)

СДВ-И

Гофро

труба

16/25

2/10

КММ

1(2 х 0,35)

К11

ВКТ-9-01 (Р2)

СДВ-И

Гофро

труба

16/25

2/10

КММ

1(2 х 0,35)

К12

ВКТ-9-01 (Р3)

СДВ-И

Гофро

труба

16/25

2/10

КММ

1(2 х 0,35)

К13

БП4

ВКТ-9-01 (DIN1)

ШВВП

1(2 х 0,5)

0,3

К14

БП1

ВКТ-9-01 (XT1)

ШВВП

1(2 х 0,5)

0,3

К15

БП5

ВКТ-9-01 (Р1)

Гофро

труба

16/25

2/10

КММ

1(2 х 0,35)

0.3

К16

БП6

ВКТ-9-01 (Р2)

Гофро

труба

16/25

2/10

КММ

1(2 х 0,35)

0.3

К17

БП7

ВКТ-9-01 (Р3)

Гофро

труба

16/25

2/10

КММ

1(2 х 0,35)

0.3

К18

Модем

ВКТ-9-01 (DB9)

КММ

1(4 х 0,35)

0,5

К19

БП 8

Модем

ШТЛП

1(4 х 0,12)

0,3

К20

SF1

БП 1

ВВГ

1(3 х 1,5)

0,1

К21

SF1

БП 2

ВВГ

1(3 х 1,5)

0,1

К22

SF2

БП 3

ВВГ

1(3 х 1,5)

0,1

К23

SF3

БП 4

ВВГ

1(3 х 1,5)

0,1

К24

SF4

БП 5

ВВГ

1(3 х 1,5)

0,1

К25

SF4

БП 6

ВВГ

1(3 х 1,5)

0,1

К26

SF5

БП 7

ВВГ

1(3 х 1,5)

0,1

К27

QF1

SS (TA)

ВВГ

1(3 х 1,5)

0,1

К28

SF1...5, QF1

КС-6 SF6

Гофро

труба

ВВГ

1(3 х 1,5)

К29

КС-6 SF6

электрощит

Гофро

труба

ВВГ

1(3 х 1,5)

							Лист
						1802-2019-07-УУТЭ-СС	2
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	1802-2019-07-УУТЭ-СС	2

Инв. № подл. |_________ Подпись и дата | Взам. инв. №

Сущ.

В тепловые сети
поселка
dy200

(Ф 219 х 6,0)

Сущ.

Подающий трубопровод теплоснабжения Т1

Сварка ручная дуговая по ГОСТ 5264-80
На фланцах для установки ПРЭМ приварить болты М5х30 для подключения выравнивающего токопровода.
Позиционные обозначения соответствуют спецификации оборудования, изделий и материалов 1802-2019-07-УУТЭ-С
Монтаж термопреобразователей сопротивления выполнить согласно лист 7 1802- 2019-07-УУТЭ-СА
На время проведения сварочных работ вместо первичного преобразователя расхода установить имитатор 1802-2019-07-УУТЭ-И-150.
При установке расходомера обеспечить отклонение от вертикальной оси трубопровода не более 30⁰
Перед подключением расходомера ПРЭМ произвести подключение выравнивающего токопровода: установить и закрепить перемычку между фланцами трубопровода, обжимающими ПРЭМ, с присоединением ПРЭМ перемычкой к этим фланцам
После монтажа восстановить теплоизоляцию трубопроводов. (Выполнить теплоизоляцию бобышек термопреобразователей и прилегающих к ним участков трубопроводов. Прямые участки и переходы теплоизолировать после сдачи узла учета на коммерческий учет).
Для эксплуатации оборудования на высоте более 1,5 м использовать передвижные площадки.
Уровень чистого пола 0,000 м.

0,000

						1802-2019-07-УУТЭ-СА

						МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское» Вывод котельной на жилой поселок 2хДу200 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Боровое ул. Рабочая, 65а

Изм.	Кол. уч	Лист	№ дек	Подп.	Дата
Разработал						Узел учета тепловой энергии и теплоносителя	Стадия	Лис т	Листов
Проверил							Р	1	9

						Монтажный чертеж.	ООО «Эксергия»

Инв. № подл. | Подпись и дата___________ | Взам. инв. №

Обратный трубопровод теплоснабжения Т2

Граница узла учета

Из тепловых сетей
поселка
ССу200

(Ф 219 х 6,0)

Сварка ручная дуговая по ГОСТ 5264-80
На фланцах для установки ПРЭМ приварить болты М5х30 для подключения выравнивающего токопровода.
Позиционные обозначения соответствуют спецификации оборудования, изделий и материалов 1802-2019-07-УУТЭ-С
Монтаж термопреобразователей сопротивления выполнить согласно лист 7 1802-2019-07-УУТЭ-СА
На время проведения сварочных работ вместо первичного преобразователя расхода установить имитатор 1802-2019-07-УУТЭ-И-150.
При установке расходомера обеспечить отклонение от вертикальной оси трубопровода не более 30⁰
Перед подключением расходомера ПРЭМ произвести подключение выравнивающего токопровода: установить и закрепить перемычку между фланцами трубопровода, обжимающими ПРЭМ, с присоединением ПРЭМ перемычкой к этим фланцам
После монтажа восстановить теплоизоляцию трубопроводов. (Выполнить теплоизоляцию бобышек термопреобразователей и прилегающих к ним участков трубопроводов. Прямые участки и переходы теплоизолировать после сдачи узла учета на коммерческий учет).
Для эксплуатации оборудования на высоте более 1,5 м использовать передвижные площадки.
Уровень чистого пола 0,000 м.

Грязевик _ Сущ.

-0,200

Обратный
трубопровод в
котельную
с!у200

(Ф 219 х 6,0)

0,000



Изм.	Кол. уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

1802-2019-07-УУТЭ-СА

Сущ

Лист

Инв. № подл. | Подпись и дата___________ | Взам. инв. №

От водоподготовки
dy80

(Ф 89 х 4,5)

▼

Но

В обратный трубопровод от тепловых сетей поселка для подпитки^Сущсистемы теплосна бжения dy80

(Ф 89 х 4,5)

Трубопровод подпитки системы теплоснабжения

Защитный токопровод

Сварка ручная дуговая по ГОСТ 5264-80
На фланцах для установки ПРЭМ приварить болты М5х30 для подключения выравнивающего токопровода.
Позиционные обозначения соответствуют спецификации оборудования, изделий и материалов 1802-2019-07-УУТЭ-С
На время проведения сварочных работ вместо первичного преобразователя расхода установить имитатор 1802-2019-07-УУТЭ-И-32.
При установке расходомера обеспечить отклонение от вертикальной оси трубопровода не более 30
Перед подключением расходомера ПРЭМ произвести подключение выравнивающего токопровода: установить и закрепить перемычку между фланцами трубопровода, обжимающими ПРЭМ, с присоединением ПРЭМ перемычкой к этим фланцам
После монтажа восстановить теплоизоляцию трубопроводов. (Прямые участки и переходы теплоизолировать после сдачи узла учета на коммерческий учет).
Для эксплуатации оборудования на высоте более 1,5 м использовать передвижные площадки.
Уровень чистого пола 0,000 м.

0,000

'[_____

						1802-2019-07-УУТЭ-СА	Лист
							3
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		3

Инв. № подл. | Подпись и дата___________ | Взам. инв. №

Трубопровод холодной
воды в котельную
Ф 76 х 3,5

Д^у65

'чноть по месту

Ввод трубопровода
холодной воды
Ф 76 х 3,5
Ду65

Трубопровод холодного водоснабжения

Сварка ручная дуговая по ГОСТ 5264-80
Позиционные обозначения соответствуют спецификации оборудования изделий и материалов 1802-2019-07- УУТЭ-С
Монтаж термопреобразователей сопротивления выполнить согласно лист 8 1802-2019-07-УУТЭ-СА
После монтажа восстановить теплоизоляцию трубопроводов. (Выполнить теплоизоляцию бобышек термопреобразователей и прилегающих к ним участков трубопроводов. Прямые участки и переходы теплоизолировать после сдачи узла учета на коммерческий учет).
Для эксплуатации оборудования на высоте более 1,5 м использовать передвижные площадки.
Уровень чистого пола 0,000 м.

0,000

'[__________

						1802-2019-07-УУТЭ-СА	Лист
							4
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		4

Инв. № подл. | Подпись и дата___________ | Взам. инв. №

Требования к точности установки Фланца

* - размеры для справок.
Сборка стыков под сварку и размеры сварных швов должны соответствовать ГОСТ 16037-80
На фланцах для установки ПРЭМ приварить болты М5х30 для подключения заземления.
Позиционные обозначения соответствуют спецификации оборудования, изделий и материалов 1802-2019-07-

УУТЭ-С

						1802-2019-07-УУТЭ-СА	Лист
							5
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		5

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Установка первичного преобразователя
расхода на трубопроводе

* - размеры для справок.
Сварка ручная дуговая по ГОСТ5264-80
Позиционные обозначения соответствуют спецификации оборудования изделий и материалов 1802-2019-07-УУТЭ-С
При установке расходомера обеспечить отклонение от вертикальной оси трубопровода не более 30⁰
При установке прокладок между расходомером и фланцами обеспечить расположение прокладки таким образом, чтобы наружный диаметр прокладки находился между стяжными шпильками. Это обеспечит совпадение условного прохода прокладки с условным проходом расходомера и трубопровода.
При установке расходомера обеспечить его расположение между зажимающими его шпильками. На зажимающие шпильки одеть отрезки фторопластовой трубки что позволит закрепить расходомер без смещения его относительно оси трубопровода.

							Лист
						1802-2019-07-УУТЭ-СА	6
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		6

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Установка комплекта термопреобразователей КТПТР-01 на

трубопроводах системы теплоснабжения

*-размеры для справок
Подключение комплекта термометров КТПТР-01 к тепловычислителю производить по четырехпроводной схеме
После монтажа узла учета выполнить теплоизоляцию бобышек термопреобразователей и примыкающих к ним участков труб
Сварка ручная дуговая в соответствии с ГОСТ 16037-80
Защитную гильзу залить термостойким маслом
Установка комплекта термометров КТПТР-01 на подающем и обратном трубопроводах системы теплоснабжения идентична, и производится по данному чертежу

						1802-2019-07-УУТЭ-СА	Лист
							7
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	По дп.	Дата		7

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Установка термопреобразователя ТПТ-1-3 на трубопроводе системы

холодного водоснабжения

3-1

*-размеры для справок
Подключение комплекта термометров ТПТ-1-3 к тепловычислителю производить по четырехпроводной схеме
После монтажа узла учета выполнить теплоизоляцию бобышек термопреобразователей и примыкающих к ним участков труб
Сварка ручная дуговая в соответствии с ГОСТ 16037-80
Защитную гильзу залить термостойким маслом
Установка комплекта термометров ТПТ-1-3 на трубопроводе системы холодного водоснабжения производится по данному чертежу

						1802-2019-07-УУТЭ-СА	Лист
							8
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	По дп.	Дата		8

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме чание
1-1,2-1	КТПТР-01-1-100П-160	Комплект термопреобразователей L=160 мм	1	компл.
4-1	ТПТ-1-3-100П-100	Термометр платиновый технический L=100 мм	1	шт.
1-2, 2-2	ПРЭМ- 150-L2-B1	Преобразователь расхода Ду150	2	шт.
3-2	ПРЭМ-32-12-В1	Преобразователь расхода Ду32	1	шт.
1-3, 2-3, 4-3	СДВ-И-1,6-1,0-0,6-М(1,0)-4-20мА	Преобразователь давления измерительный	3	шт.
12	ГЗ-6,3-8-160	Защитная гильза L=160 мм	2	шт.
13	БП1-М20х1,5-55	Бобышка	3	шт.
14	ГОСТ 12820-80	Фланец Ду150 1-150-16	4	шт.
15	ГОСТ 7798-70	Болт М20	32	шт.
16	ГОСТ 5915-70	Гайка М20	32	шт.
17	ГОСТ 11371-83	Шайба Ф20	32	шт.
18	ГОСТ 7798-70	Болт М5	6	шт.
19	ГОСТ 5915-70	Гайка М5	12	шт.
20	ГОСТ 15180-86	Прокладка Ду150 А-150-1,6-ПОН	4	шт.
21	ГОСТ 8732-78	Труба Ду150 Ф 159 х 4,5	3,5	м
22	ГОСТ 17378-83	Переход Ф 219 х 6,0 - 159 х 4,5	4	шт.
23	ГОСТ 8969-59	Патрубок с резьбой Ду15	3	шт.
24	11Б18бк	Кран трехходовой под манометр Ду15	3	шт.
25	ГОСТ 17375-83	Отвод Д20	3	шт.
26	ГОСТ 17375-83	Отвод Д219	2	шт.
27	ГОСТ 17375-83	Отвод Д159	2	шт.
28	ГОСТ 12820-80	Фланец Ду32 1-32-16	2	шт.
29	1802-2019-07- УУТЭ-Ш-32	Шпилька М16	4	шт.
30	ГОСТ 5915-70	Гайка М16	8	шт.
31	ГОСТ 11371-83	Шайба Ф16	8	шт.
32	ГОСТ 15180-86	Прокладка Ду32 А-32-1,6-ПОН	2	шт.
33	ГОСТ 8732-78	Труба Ду32 Ф 38 х 3,0	0,3	м
34	ГОСТ 17378-83	Переход Ф 57 х 3,5 - 38 х 3,0	2	шт.
35	ГОСТ 17378-83	Переход Ф 89 х 4,5 - 57 х 3,5	2	шт.
36	ГЗ-6,33-8-100	Защитная гильза L=100 мм	1	шт.
37	LD	Кран шаровый фланцевый Ду80	1	шт.

							Лист
						1802-2019-07-УУТЭ-СА	о
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		9

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Общий вид шита

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме чание
1	ВКТ-9-01	Тепловычислитель с модулем питания	1	шт.
5	IRZ MC52IDWT	Модем GSM	1	шт.
6	ВА-47-29-2Р (С4)	Выключатель автоматический	5	шт.
7	АД-12 30тА	Выключатель авггоматическийдифференциальный	1	шт.
8	SQ1506-0001	Электронный таймер	1	шт.
9	10ВР220-12Д	Блок питания 12 В	4	шт.
10	5ВР220-124Д	Блок питания 24 В	3	шт.
11		Блок питания модема	1	шт.
38	ГОСТ 7798-70	Болт М8	1	шт.
39	ГОСТ 5915-70	Гайка М8	2	шт.
40	ЩМП-3IP54	Шкаф металлический	1	шт.
41	11202	Заглушка Ф25	4	шт.
42	10101	Динрейка	2	шт.
43		Розетка на динрейку	1	шт.
44		Кабель канал перфорированный	2,5	м.

						1802-2019-07-УУТЭ-ЩК

						МУПДЕЗ ЖКХ «Боровское» Вывод котельной на жилой поселок 2хДу200 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Боровое уп. Рабочая. 65а

Изм.	Кол. yi	Лист	№дск	Подл.	Дата
Разработал						Узел учета тепловой энергии и теплоносителя	Стадия	Лист	Листав
Проверил							п	1	1

						Щит контроля	ООО «Эксергия»

Инв. № подл. | Подпись и дата___________ | Взам. инв. №

Соединительная коробка КС-6

Поз.

Обозначение

Наименование

Кол.

Масса ед., кг

Приме

чание

КС-6

Соединительная коробка

ВА 47-29 С10

Выключатель автоматический

						1802-2019-07-УУТЭ-КС

						МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское» Вывод котельной на жилой поселок 2хДу200 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Боровое ул. Рабочая, 65а

Изм.	Кол. у	Лист	№ до	Подп.	Дата
Разраб.						Узел учета тепловой энергии и теплоносителя	Стадия	Лист	Листов
Проверил							п	1	1

						Соединительная коробка КС-6	ООО «Эксергия»
Н. контр.
ГИП

Инв. № подл. | Подпись и дата___________ | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа	Код оборудования, изделия материала	Изготовитель	Единица измерения	Кол.	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ
	Теплосчетчик ТСК9-01 в составе:				компл.	1
1	Тепловычислитель (с модулем питания)	ВКТ-9-01		ЗАО «НПФ	шт.	1
		№ 67373-17-Госреестр		Санкт- Петербург
1-1, 2-1	Комплект термометров платиновых технических разностный	КТПТР-01-100П-160		ЗАО «Термико»	компл.	1
	0...180°С; гр. 100П, кл. допуска «А», W₁₀₀=1,391, схема подключения	№46156-10-Госреестр		Москва
	Четырехпроводная. Длина погружной части 160 мм.
3-1	Термометр платиновый технический -100.450°С; гр. 100П,	ТПТ-1-3-100П-100		ЗАО «Термико»	шт.	1
	кл. допуска «А», W₁₀₀=1,391, схема подключения четырехпроводная.	№46155-10-Госреестр		г. Москва
	Длина погружной части 100 мм.
1-2, 2-2	Преобразователь расхода электромагнитный,	ПРЭМ- 150-Б2-0-0-В1		ЗАО	шт.	2
	диаметр условного прохода 150 мм	№ 46814-11-Госреестр		НПФ «Теплоком»
	1,4.630,0 м³/ч			Санкт- Петербург
3-1	Преобразователь расхода электромагнитный,	ПРЭМ-32-12-0-0-В1		ЗАО	шт.	1
	диаметр условного прохода 32 мм	№ 46814-11-Госреестр		НПФ «Теплоком»
	0,067.30,0 м³/ч			Санкт- Петербург
1-3, 2-3,	Преобразователь давления измерительный 0.1,6МПа	«Коммуналец» СДВ-И-		АО НПК«ВИП»	шт.	3
4-3		1,6-1,0-0,6-М(1,0)-4-		Екатеринбург
		20мА-йА422-0605-3
		АГБР.406239.001ТУ
		№ 28313-11-Госреестр
5	Модем GSM	IRZ MC52IT			шт.	1

	ЩИТЫ
40	Шкаф металлический (650x500x220)	ЩМП 03IP54		ИЭК	шт.	1
45	Коробка соединительная для установки автоматического	КС-6			шт.	1
	выключателя
41	Заглушка Ф 36	11202			шт.	4
42	Динрейка	10101			шт.	2

	ЭЛЕКТРОАППАРА ТУРА
6	Выключатель автоматический двухполюсный	ВА-47-29-2Р (С4)			шт.	5
46	Выключатель автоматический двухполюсный	ВА-47-29-2Р (С10)			шт.	1
7	Выключатель автоматический дифференциальный	АД-12 30mA			шт.	1
8	Таймер электронный	SQ1506-0001			шт.	1
9	Блок питания 12В	10ВР220-12Д			шт.	4
10	Блок питания 24В	5ВР220-124Д			шт.	3
11	Блок питания модема 12В				шт.	1
43	Розетка на динрейку				шт.	1

						1802-2019-07-УУТЭ-С

						МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское» Вывод котельной на жилой поселок 2хДу200 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Боровое ул. Рабочая, 65а

Изм.	Кол. уч	Лист	№ дек	Подп.	Дата
Разработал						Спецификация оборудования, изделий, материалов	Стадия	Лист	Листов
Проверил							п	1	2

						Щит контроля	ООО «Эксергия»

Инв. № подл. | Подпись и дата_ | Взам. инв. №

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	КАБЕЛИ И ПРОВОДА
	Кабель	КММ 2х0,35			м	150		Уточнить по месту
	Кабель	ШВВП 2х0,75			м	75		Уточнить по месту
	Кабель	КММ 4х0,35			м	75		Уточнить по месту
	Кабель	ВВГ 3х1,5			м	20		Уточнить по месту
	Гофротруба Ду 32				м	50		Уточнить по месту
	Гофротруба Ду 16				м	40		Уточнить по месту
44	Кабель канал перфорированный				м	2,5

	ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ
12	Защитная гильза термопреобразователя	ГЗ-6,3-8-160		ЗАО «Термико»	шт.	2
13	Бобышка БП1-М20х1,5-55	ТУ 36-1097-85			шт.	3
14	Фланец Ду150 1-150-16	ГОСТ 12820-80			шт.	4
15	Болт М20	ГОСТ 7798-70			шт.	32
16	Гайка М20	ГОСТ 5915-70			шт.	32
17	Шайба Ф20	ГОСТ 11371-83			шт.	32
18	Болт М5	ГОСТ 7798-70			шт.	6
19	Гайка М5	ГОСТ 5915-70			шт.	12
20	Прокладка А-150-1,6-ПОН	ГОСТ 15180-86			шт.	4
21	Труба 0159x4,5	ГОСТ 8732-78			м	3,5		Уточнить по месту
22	Переход 0219x6,0-159x4,5	ГОСТ 17378-83			шт.	4
23	Патрубок с резьбой Ду15	ГОСТ 8959-59			шт.	3
24	Кран трехходовой под манометр Ду15	11Б18бк			шт.	3
25	Отвод Д20	ГОСТ 17375-83			шт.	3
26	Отвод Д219	ГОСТ 17375-83			шт.	2
27	Отвод Д159	ГОСТ 17375-83			шт.	2
28	Фланец Ду32 1-32-16	ГОСТ 12820-80			шт.	2
29	Шпилька М16	1802-2019-07- УУТЭ-Ш-32			шт.	4
30	Гайка М16	ГОСТ 5915-70			шт.	8
31	Шайба Ф16	ГОСТ 11371-83			шт.	8
32	Прокладка А-32-1,6-ПОН	ГОСТ 15180-86			шт.	2
33	Труба 0 38x3,0	ГОСТ 8732-78			м	0,3
34	Переход Ф 57 х 3,5 - 38 х 3,0	ГОСТ 17378-83			шт.	2
35	Переход Ф 76 х 3,5 - 57 х 3,5	ГОСТ 17378-83			шт.	2
36	Защитная гильза термопреобразователя	ГЗ-6,3-8-100		ЗАО «Термико»	шт.	1
37	Кран шаровый Ду80	LD			шт.	1
38	Болт М8	ГОСТ 7798-70			шт.	1
39	Гайка М8	ГОСТ 5915-70			шт.	2
	Имитатор ПРЭМ Ду 150	1802-2019-07- УУТЭ -И-150			шт.	2
	Имитатор ПРЭМ Ду 32	1802-2019-07- УУТЭ -И-32			шт.	1

							Лист
						1802-2019-07-УУТЭ-С	2
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	1802-2019-07-УУТЭ-С	2

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Расчетные схемы для системы теплоснабжения

Подающий трубопровод

Электромагнитный счетчик не имеет внутри устройств оказывающих дополнительного сопротивления, т.е. внутренний проход равен диаметру трубы.

Поэтому как на подающем так и на обратном трубопроводе можно выделить по 3 расчетных участка:

-сопротивление по длине (Ь=150мм)

-местное сопротивление (конфузор) 200/150 мм -местное сопротивление (диффузор) 150/200 мм

Исходные данные для ясчета

Пнснмeте	ПаачюLцuн mроУoрpoоав	Обснтные mеоУoy\|ював
Тампасamyро, °С	95	70
Мнксимaа^ььыейсcxсд ( Q), м ³/ч	349,3	343,63
Сакcндные pонeoд д Qd м ³/с	0,0 9 7028	0,095453
Шасаxoввmеаmе ттубы ( А), мм	0,035	0,035
КаэффuLЦJнеm екнeмamеенcеoй вякоoеmо ( у), см ²/с	0,002873	0,004007

Режимы даuжeеuяmeпаoноыumeля

Параметр	Подающий т	oоУoyвювад	Обснrmые mроУoyрoвад
Параметр	d1 Ду200	d2 Ду 150	d1 Ду 80	d2 Ду50
Скоростт mеаeеын( и), м/с	3,09(Ю55	5,493434	3,039899	5,404262
Число Peрйпyььаa а Re)	2151244	2868325	1517182	2022909
КаэффuLЦJнеm гuUяa(н^uчнcеoгomyееса ( Л)	0,02 1761	0,02331	0,021808	0,023359

Расчет потери напора на прямом y4acrnKe

Пнрн^^г^Р1	ПаанющJй mррУoyрoвав	Обрнтные mррPoyyрюав
Пнрн^^г^Р1	d2 Ду 150	d2 Ду 50
Патасu нaноyо нoалднн,м.кaд.аm.	0,088608	0,085859

Расчет потери напора в кононзореи дuффyзope

Пнрн1^^г^Р1	ПаанющJй mррУoyyювад		Обратною mррУoрyювад
Пнрн1^^г^Р1	Конфузся 200/150	Диффузор 150/200	Конфузся 80/50	Диффузор 50/80
Угол кoопceпаmе( а), °	19,66377	19,66377	19,66377	19,66377
КaэффuLЦJнеm поаmепареппа cвп<eнuа (Кяк)	0,28142		0,28142
КаэффuLЦJнеm поаmепареппа pоcшeшиса (Кпр)		0,427134		0,427184
Патасu нaноyо, ммов. дт.	0,082936	0,039833	0,080265	0,038551

Полные поnкри нaпoра в трубопроводе

Параметр	ПааающJй mррУoрfP)вав	Обратныё mррУoррoвад
Полные поmерс итсро в mov(юPбаооPв. я.вoa.вm.	0,211	0,205

						1802-2019-07-УУТЭ-РГ

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал						МУП ДЕЗ ЖКХ «Борооскор» Вывод котельной пн жилой поселок 2хДу200 по нЯресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Боровое ул. Рабочая, 65а Гнасавличаeкий расчет	Стадия	Лист	Листов
Проверил								1	2
Проверил							ООО «Эксекия»

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

1.1.2. Трубопровод подпитки

Поэтому на трубопроводе подпитки можно выделить 3 расчетных участка:

-сопротивление по длине L=374 мм (Ь=32мм)

-местное сопротивление (конфузор) 80/32 мм -местное сопротивление (диффузор) 32/80 мм

Исходные данные для расаета

Параметр	Тсебoп\|юава яоапumкр
Тампepamyрс, С	5
Максимгн^ьнышpсн(oд ( Q), м³/ч	4,87
Секундины проход д Qd м ³/с	0,001353
Шасаxoввmеате трубы ( А), м/м	0,035
КаэффuLЦJнеm ркнeмamренаеoй ояикясто ( v), см ²/с	0,015162

Режимы даuжeеuяmeпаoноыumeля

Параметр	Тсебoп\|юава яоапumкк
Параметр	d1 Ду80	d3 Ду32
Ск^^т mеааеuя( и), м/с	0,269266	1,682894
Число Peрныльдаa с Re)	14207,71	35519,28
КаэффuщJнеm (uUфзснкчнаеoгo mаениа ( X)	0,033436	0,03585

Расчет потери напора на прямом участке

Параметр	Трубапpсава яоапumкк
Параметр	d2 Ду32
Пата\|рн иынорс ноапднн,м.уoiK.аm.	0,060554

Расчет потери напора в квнсонзореи виффузоре

Параметр	Трубапpсава яоапumкк
Параметр	Конфузор 80/32	Диффузор 32/80
Угол кoоыеныатк( а), °	21,81244	21,81244
КaэффuщJнеm роaтепaреы(a cапсенuа нКяу)	0,272851
Каэффulшнеm роavепареы(а pаcшuшииа нКло)		0,440422
Пата\|рн иынорс, ммов. дт.	0,027819	0,00128

Параметр	Трубoпрюава яоапumкк
Полные поmери ив mпyбспбаосав,м.аoд. вт.	0,090

						1802-2019-07-УУТЭ-РГ	Лист
							2
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	По дп.	Дата		2

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Имитатор расходомера ПРЭМ Ду150

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме чание
1	ГОСТ 12821-80	Фланец Ду 150	2	шт.
2	ГОСТ 10704-91	Труба Ф 159 х 4,5	0,3	м.

*-размеры для справок
Сварка ручная дуговая в соответсвии с ГОСТ 16037-80

						1802-2019-07-УУТЭ-И-150

						МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское» Вывод котельной на жилой поселок 2хДу200 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Боровое ул. Рабочая, 65а

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал						Узел учета тепловой энергии и теплоносителя	Стадия	Лист	Листов
Проверил								1	1

						Имитатор расходомера ПРЭМ Ду150	ООО «Эксергия»

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Имитатор расходомера ПРЭМ Ду32

Поз.

Обозначение

Наименование

Кол.

Масса ед., кг

Приме

чание

ГОСТ 12821-80

Фланец Ду 32

шт.

ГОСТ 10704-91

Труба Ф 38 х 3,0

0,14

м.

*-размеры для справок
Сварка ручная дуговая в соответсвии с ГОСТ 16037-80

						1802-2019-07-УУТЭ-И-32

						МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское» Вывод котельной на жилой поселок 2хДу200 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Боровое ул. Рабочая, 65а

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал						Узел учета тепловой энергии и теплоносителя	Стадия	Лист	Листов
Проверил								1	1

						Имитатор расходомера ПРЭМ Ду32	ООО «Эксергия»

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Шпилька расходомера Ду32

1 *- размеры для справок.

Неуказанные предельные отклонения размеров - H14; h14; ± JT14/2.
Покрытие Ц12Хр
Острые кромки притупить

						1802-2019-07-УУТЭ-Ш-32

						МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское» Вывод котельной на жилой поселок 2хДу200 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Боровое ул. Рабочая, 65а

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал						Узел учета тепловой энергии и теплоносителя	Стадия	Лист	Листов
Проверил								1	1

						Шпилька расходомера ПРЭМ Ду32	ООО «Эксергия»

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Схема пломбирования средств измерений

Тепловычислитель ВКТ-9-01

Плом ба Проволока

Первичный преобразователь расхода

Первичный преобразователь
давления СДВ-И

Первичный преобразователь
температуры, КТПТР, ТПТ

						1802-2019-07-УУТЭ-П

						МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское» Вывод котельной на жилой поселок 2хДу200 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Боровое ул. Рабочая, 65а

Изм.	Кол. уч	Лист	№ дек	Подп.	Дата
Разработал						Узел учета тепловой энергии и теплоносителя	Стадия	Лист	Листов
Проверил							п	1	2

						Схема пломбирования	ООО «Эксергия»

Заказчик:

_______________________

МП

Подрядчик:

_________________________

МП

Поставщик также обязуется обеспечить оказание следующих услуг (выполнение работ), связанных с поставкой Товара:

1. Пуско-наладка товара.

2. Обучение (инструктаж) специалистов Заказчика работе с товаром.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Контракту______________

от «___» __________ 2019 г.

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (форма)

г. Новосибирск «___» _________ 20___ г.

_____________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик»,

(наименование организации)

в лице ____________________________________________________________________________,

(должность, ФИО)

действующего на основании _________________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности, иного акта)

с одной стороны и _________________________________________________________________,

(наименование организации)

именуемый(ая) в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________,

(должность, ФИО)

действующего на основании _________________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности, иного акта)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с контрактом от «__» __________ 20__ г. №_____(далее – Контракт) Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров (и оказанию сопутствующих услуг), а именно: ___________________________________________________________

2. Фактическое качество и количество товаров (и сопутствующих услуг) соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:____________________________________________________

3. Вышеуказанные поставки согласно Контракту должны быть выполнены «____» ____________ 20__ г., фактически выполнены «____» _____________ 20__ г.

4. Недостатки товаров (и сопутствующих услуг) выявлены/не выявлены

5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Контракта, __________________________________________________________________________________

6. В соответствии с п. __ Контракта сумма штрафных санкций составляет _______________________________(указывается порядок расчета штрафных санкций).

Общая сумма штрафных санкций составляет: _____________________________________

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику с учетом удержания штрафных санкций, составляет ________________________________________________________________

8. Результаты работ по Контракту: _____________________________________

Принял: Передал:

Заказчик Поставщик

__________________________ _________________________

«__» __________ 20__ г. «__» __________ 20__ г.

МП МП

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Заказчик:

Поставщик:

Глава Боровского сельсовета

_____________________________ В.А.Сизов

м.п.

Директор

__________________________С.А. Завадский

м.п.

Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Меню

Поиск

Меню

Исполнительная власть

Представительная власть

Сельсовет

Нормативные документы

Поиск