МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0151300052020000001
Техническое обслуживание сетей уличного освещения
с. Боровое "01" марта 2020года.
Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице в лице главы Боровского сельсовета Сизова Василия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Шедевр», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Челпанова Юрия Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения Подрядчика электронный аукцион (протокол подведения итогов электронного аукциона № 0151300052020000001от 19.02.2020г.) заключили настоящий контракт (далее Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик в рамках закупки Заказчика предусмотренной Муниципальным контрактом (далее – Закупка) по заданию Заказчика, изложенному в Описании объекта Закупки и Ведомости объемов работ (Приложение №1 и №2 к Муниципальному контракту) осуществляет: Техническое обслуживание сетей уличного освещения, в соответствии с указанным в данном задании содержанием и объёмом (далее – Работы), составляющие объект Закупки и предмет Муниципального контракта, а Заказчик обязуется оплатить Работы на предусмотренных Муниципальным контрактом условиях.
1.2. Место доставки товара, выполнения работы, оказания услуги:
с. Прогресс
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-21 – улица 1-ых Коммунаров.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-85 – улица 1-ых Коммунаров, ул. Новая.
с. Береговое
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-24 – улица Мира, Новая, Центральная, Комсомольская, пер. Рабочий.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-171 – улица Мира, Центральная, Садовая, Набережная, пер. Школьный, пер. Светлый.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-209 – улица Мира, пер. Светлый, пер. Рабочий.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-210 – улица Мира, пер. Школьный.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-211 – улица Центральная, пер. Школьный.
с. Боровое
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-18 – улица Школьная.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-70 – пер. Котовского.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-82 – улица Советская, Рабочая, Мира.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-83 – улица Приморская, Рабочая, Новая.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-132 – улица Лесная, Полевая, Солнечная.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-135 – улица Школьная.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-156 – улица Юбилейная, Приморская, Котовского.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-135 – улица Ленина, Советская.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-190 – улица Ленина.
1.3. Сроки исполнения обязательств, возникающих из Муниципального контракта, исчисляются по правилам главы 11 Гражданского кодекса Российской Федерации. Срок выполнения Работ: с момента заключения муниципального контракта по 31 декабря 2020 года.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ (ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА)
2.1. Стоимость Работ определяется ценой Муниципального контракта и составляет 373631 рубль 01 коп., ( НДС не предусмотрен).
2.1.1. Цена Муниципального контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Муниципального контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.2. Цена Муниципального контракта включает в себя все расходы (в том числе налоги и другие обязательные платежи), которые Подрядчик может понести при оказании полного объёма Работ.
2.1.3. Цена Муниципального контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Муниципальным контрактом объема Работ и иных условий Муниципального контракта, если действующим законодательством или Муниципальным контрактом не установлено иное.
2.1.4. При исполнении Муниципального контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Муниципальном контракте.
2.1.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
2.2. В случае превышения фактической стоимости Работ над ценой Муниципального контракта Подрядчик погашает данную разницу за счет собственных средств способом, обеспечивающим своевременное выполнение Работ.
2.3. Не допускается осуществление связанных с исполнением Муниципального контракта расчётов между Сторонами путём выплаты аванса или иной оплаты, совершаемой до начала течения срока, установленного пунктом 4.1 Муниципального контракта.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ЗАКАЗЧИКОМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
3.1. Приемка выполненных Работ в части соответствия их объема требованиям, установленным Контрактом, а также оформление такой приёмки производится Заказчиком собственными силами через отдельных уполномоченных должностных лиц либо путем создания приемочной комиссии, которая должна состоять не менее чем из пяти человек, в порядке и сроки, установленные Муниципальным контрактом.
3.2. При готовности к сдаче выполненных в полном объёме Работ незамедлительно известить об этом Заказчика в устной и письменной форме.
3.3. Выполненные работы по объему и качеству передаются Подрядчиком и принимаются Заказчиком по акту приемки выполненных работ. Подрядчик в течение трех дней, с даты окончания работ представляет Заказчику для подписания акт приемки выполненных работ по форме КС-2. Заказчик после проверки соответствия исполнительной документации выполненным работам и условиям настоящего контракта в течение семи дней с даты получения акта приемки выполненных работ обязан предоставить Подрядчику подписанный акт приемки выполненных работ. В случае выявления несоответствия выполненных работ условиям настоящего муниципального контракта Заказчик направляет Подрядчику в течение трех дней с даты получения акта приемки выполненных работ мотивированный отказ от его подписания, который Подрядчик обязан рассмотреть и устранить недостатки в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.
3.4. В случае отказа Заказчика от приемки выполненных Работ Подрядчик в течение двух рабочих дней с момента получения мотивированного отказа Заказчика составляет и подписывает перечень доработок, необходимых для выполнения требований, перечисленных согласно пункту 3.3 Муниципального контракта в мотивированном отказе Заказчика, и сроков их выполнения.
3.5. Стороны организуют сдачу и приемку выполненных Работ, обеспечивают присутствие представителей Сторон, необходимых специалистов, соответствующих должностных лиц.
3.6. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных Работ их недостатков, Сторонами при соблюдении порядка, предусмотренного пунктами 3.3 – 3.4 Муниципального контракта, составляется акт, в котором фиксируются согласованные Сторонами перечень доработок и сроки их устранения Подрядчиком.
3.6.1. При отказе (уклонении) Подрядчика о согласования указанного в пункте 3.6 Муниципального контракта акта, он составляется Заказчиком с отметкой о данном отказе Подрядчика.
3.6.2. Недостатки, указанные в акте, Заказчик вправе устранять с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения всех документально подтверждённых расходов на такое устранение. Условия и разумные сроки такого возмещения определяются письменной претензией Заказчика в предусмотренном Контрактом порядке.
3.7. Подрядчик обязан безвозмездно устранить все несоответствия Работ условиям Муниципального контракта (недостатки Работ) за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность результатов выполнения Работ или их части, в которой производится устранение недостатков Работ, и несет ответственность за утрату или ухудшение результата выполнения Работ.
3.8. Устранение Подрядчиком в установленные согласно Муниципальному контракту сроки недостатков Работ не освобождает его от ответственности, предусмотренной действующими правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и Муниципальным контрактом, в том числе от обязанности возместить Заказчику неустойку (штрафы и пени) причинённые такими недостатками убытки.
3.9. Заказчик вправе отказаться от приемки Работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком или третьим лицом, а также потребовать от Подрядчика возместить неустойку (штрафы и пени) причинённые такими недостатками убытки.
3.10. Если отступления в выполнении Работ от условий Муниципального контракта или иные недостатки Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Муниципального контракта и потребовать возмещения неустойки (штрафов и пеней) причиненных такими убытков.
3.11. По соглашению Сторон осуществляется промежуточная приемка работ, в порядке, предусмотренном п.п. 3.2.- 3.10. настоящего Муниципального контракта.
3.12. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Муниципальным контрактом, в части их соответствия условиям Муниципального контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Муниципальным контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4. СРОК И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
4.1 Оплата, принятых Заказчиком в соответствии с Муниципальным контрактом, Работ производится в рублях безналичным расчетом, по факту выполненных работ после подписания сторонами акта приемки выполненных работ по форме КС-2, на основании счета на оплату (или счет фактуры при наличии), в течение пятнадцати рабочих дней.
4.2. Подрядчик обязуется произвести все необходимые приготовления для обеспечения возможности принять от Заказчика оплату результата Работ в установленном Муниципальным контрактом порядке.
4.3. Источник финансирования: бюджет администрации Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
5.1. Работы по Муниципальному контракту оказываются иждивением Подрядчика, который обязуется обеспечить выполнение Работ всей необходимой документацией и оборудованием.
5.2. Все используемое при выполнении Работ оборудование должно иметь соответствующие техническим регламентам, стандартам и иным требованиям, предусмотренным действующим законодательством о техническом регулировании, Описанием объекта Закупки (Приложение №1 к Муниципальному контракту), Ведомостью объемов работ (Приложение №2 к Муниципальному контракту) и Муниципальным контрактом технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество данного оборудования, а также права на них. Копии этих документов Подрядчик обязан предоставить по требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней.
5.3. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на место выполнения Работ оборудования осуществляет Подрядчик.
5.4. Подрядчик, применяющий при выполнении Работ оборудование, отвечает за их соответствие условиям Муниципальному контракту и Описанию объекта закупки, (Приложение №1 к Муниципальному контракту), техническим регламентам, стандартам и иным требованиям, предусмотренным действующим законодательством о техническом регулировании, и несет риск убытков, связанных с отсутствием такого соответствия, иным ненадлежащим качеством Работ.
5.5. Подрядчик обязуется использовать для выполнения Работ только то предусмотренное настоящим разделом Муниципального контракта оборудование, которое принадлежит Подрядчику на праве собственности, подтверждённом предусмотренными пунктом 5.2 Муниципального контракта документами.
6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
В период действия Муниципального контракта Заказчик обязуется:
6.1. Передать Подрядчику задание на выполнение Работ, изложенное в Описании объекта закупки (Приложение №1 к Муниципальному контракту), Ведомости объемов работ (Приложение №2 к Муниципальному контракту).
6.2. Осуществлять контроль и надзор за процессом оказания и качеством Работ, соблюдением сроков их оказания и соответствием цене Муниципального контракта, а также качеством оборудования, используемого при выполнении Работ, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.
6.3. При обнаружении в процессе выполнения Работ недостатков от условий Муниципального контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иных недостатков оказываемых Работ, немедленно уведомить об этом Подрядчика в письменной форме, указав в таком уведомлении перечень таких недостатков Работ и назначив срок их устранения.
6.4. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных и сданных Подрядчиком согласно Муниципальному контракту.
6.5. Осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком условий Муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством и иными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг, работ для обеспечения муниципальных нужд.
7. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
В период действия Муниципального контракта Подрядчик обязуется:
7.1. Качественно оказать Работы в объеме и в сроки, предусмотренные пунктом 1.3. Муниципального контракта.
7.2. Обеспечить:
1) выполнение Работ за счет собственных средств и в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Муниципальному контракту), Ведомостью объемов работ (Приложение №2 к Муниципальному контракту);
2) своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных Работ;
3) осуществление контроля материалов и оборудования, используемых при выполнении Работ;
4) незамедлительное уведомление Заказчика в устном и письменном виде о любых внеплановых событиях и происшествиях на месте выполнения Работ и (или) в связи с исполнением Муниципального контракта, в том числе о:
а) выявлении различного рода аварийных ситуаций;
б) обнаружением веществ, которые могут быть использованы для совершения террористического акта.
5) осуществлять осмотр и ремонт уличного освещения не менее 2 раз в месяц.
7.3. Обеспечить в ходе выполнения Работ соблюдение требований по технике безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
7.4. Собственными силами и за свой счет организовать уборку и вывоз мусора, образовавшегося в результате выполнения Работ по Муниципальному контракту.
7.5. Немедленно известить Заказчика и до получения его указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении:
1) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий исполнения его указаний о способе выполнения Работ;
2) иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполнения Работ, либо создающих невозможность их оказания в срок.
7.6. Принимать все необходимые меры для предотвращения причинения вреда в процессе выполнения Работ любому находящемуся в месте выполнения Работ и не принадлежащего Подрядчику имуществу.
7.7. Совершать в соответствии со своими правомочиями все необходимые действия, обеспечивающие беспрепятственный доступ представителей Заказчика на место выполнения Работ в любое время.
7.8. При готовности к сдаче выполненных Работ незамедлительно известить об этом Заказчика в устной и письменной форме.
7.9. Вывезти в день подписания акта приёмки выполненных Работ за пределы места выполнения Работ принадлежащее Подрядчику имущество.
7.10. Своевременно предоставлять Заказчику по его требованию достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, возникающих из Муниципального контракта и (или) вследствие наступления связанных с исполнением Муниципального контракта событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых последствий, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Муниципального контракта, включая препятствующие исполнению Муниципального контракта в установленный в соответствии с ним срок.
7.11. Нести ответственность за причинение вреда третьим лицам, произошедшего по причине несвоевременного и некачественного выполнения работ Подрядчиком по настоящему муниципальному контракту.
7.12. Нести полную ответственность за несвоевременное устранение нарушений, указанных в предписаниях и представлениях контрольно-надзорных органов, а также обеспечить полное и своевременное устранение нарушений в сроки, указанные в предписаниях и представлениях.
7.13. Устранить безвозмездно и за свой счёт недостатки Работ в соответствии с пунктами 6.3, 8.3 Муниципального контракта в назначенный Заказчиком срок и возместить Заказчику неустойку (штрафы и пени) причинённые такими недостатками убытки.
7.14. Передать по окончанию работ Заказчику исполнительную документацию о выполненных работах (журналы производства работ, исполнительные схемы выполненных работ).
8. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
8.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов и оборудования.
8.2. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время в течение срока действия Муниципального контракта.
8.3. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ, применяемыми материалами, то он вправе изложить свои требования устранить допущенные Подрядчиком отклонения от условий Муниципального контракта в письменной претензии с указанием срока устранения данных отклонений. Подрядчик в течение указанного Заказчиком срока выполняет данные требования. При этом Подрядчик обязан соблюдать относящиеся к этим требованиям указания представителя Заказчика в случае прибытия данного представителя на место выполнения Работ для надзора и контроля, за устранением отступлений Подрядчика от условий Муниципального контракта. Подрядчик обязан возместить Заказчику неустойку (штрафы и пени) убытки, причинённые указанными в настоящем пункте отклонениями Подрядчика от условий Муниципального контракта.
8.4. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным Муниципальным контрактом и приложениями к нему, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За качество выполненных работ Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042).
9.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, взыскивается штраф в размере 10% (десять процентов) от цены контракта (этапа), определенном согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, (при наличии в контракте таких обязательств) взыскивается штраф в размере 1000,00 рублей (одна тысяча рублей 00 копеек), определенном согласно Постановлению № 1042.
9.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер штрафа установлен пунктом 9.6 настоящего контракта.
9.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, взыскивается штраф в размере 1000,00 рублей (одна тысяча рублей 00 копеек), определенном согласно Постановлению № 1042.
9.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
9.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.9. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения обязательств или устранения нарушений.
9.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9.11. В случае если контракт заключен с победителем закупки (или иным участником закупки в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, штраф, предусмотренный пунктом 9.3, устанавливается в размере:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта;
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта 10 процентов цены контракта.
9.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
9.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
9.14. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ
10.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия Муниципального контракта, не противоречащие законодательству Российской Федерации, и иным действующим для сторон правовым актам, считается действительной, если она совершена Сторонами в надлежащей письменной форме в виде дополнительного соглашения.
10.2. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
11.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего контракта, разрешаются путем переговоров и предъявления претензий.
Срок рассмотрения претензий – не более 2-х дней с момента ее получения.
11.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны, после реализации процедуры претензионного урегулирования споров, передают их на рассмотрение арбитражного суда Новосибирской области, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
12.1. Срок действия Муниципального контракта: с момента заключения по 31.12.2020 года.
12.2. Расторжение Муниципального контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством.
12.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством, в том числе по основаниям, предусмотренным частями 8 – 25 статьи 95 Закона №44-ФЗ.
13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
13.1. Приложения к Муниципальному контракту являются его неотъемлемой частью:
Приложение №1 - Описание объекта закупки;
Приложение №2 - Ведомость объемов работ.
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: |
Подрядчик: |
Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Адрес: 630524, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, Боровое с, ул. Советская, 27 Тел.: 8-383-2958-521 e-mail: selsovet_bor@mail.ru ИНН 5433107465; КПП 543301001 Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск р/с 40101810900000010001 БИК 045004001 л/с 0351302004
Глава Боровского сельсовета __________________/ В.А. Сизов / |
ООО «Шедевр»
Адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Восход, д. 20, оф. 506 ИНН 5406331274 КПП 540501001 р\счет 407 028 100 040 000 244 25 в Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк» БИК 045004816 к/с 301 018 105 000 0000 0816 Тел./Факс: 8-(383)-303-42-70 e-mail: shedevr@ngs.ru
Директор ________________________/ Челпанов Ю.А./ |
Приложение 1
к Контракту №0151300052020000001
от 01.03.2020г.
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
«Выполнения работ по содержанию и техническому обслуживанию наружного освещения на территории Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»
Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.
Объем выполненных работ:
- должен соответствовать ведомости объемов работ (Таблица№1)
2. Место выполнения работ: Новосибирская область, Новосибирский район,
с. Прогресс
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-21 – улица 1-ых Коммунаров.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-85 – улица 1-ых Коммунаров, ул. Новая.
с. Береговое
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-24 – улица Мира, Новая, Центральная, Комсомольская, пер. Рабочий.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-171 – улица Мира, Центральная, Садовая, Набережная, пер. Школьный, пер. Светлый.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-209 – улица Мира, пер. Светлый, пер. Рабочий.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-210 – улица Мира, пер. Школьный.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-211 – улица Центральная, пер. Школьный.
с. Боровое
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-18 – улица Школьная.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-70 – пер. Котовского.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-82 – улица Советская, Рабочая, Мира.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-83 – улица Приморская, Рабочая, Новая.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-132 – улица Лесная, Полевая, Солнечная.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-135 – улица Школьная.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-156 – улица Юбилейная, Приморская, Котовского.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-135 – улица Ленина, Советская.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-190 – улица Ленина.
3. Начало выполнения Работ по Контракту – с момента заключения муниципального контракта.
4. Ведомость объемов работ
Табл.№1
Наименование обслуживаемого оборудования и затрат |
Ед. изм. |
Кол. |
|
Светильник (комплектно) |
1 шт. |
243 |
|
Щит управления уличным освещением (комплектно) |
1 шт. |
16 |
|
Провод уличного освещения (комплектно) |
1 км. |
16,575 |
5. Условия выполнения работ
Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков.
Обеспечение производства и качества выполнения работ в соответствии с требованиями действующих норм, правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида работ.
Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ.
Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
При исполнении контракта Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.
6. Требования к результатам и иные показатели, связанные с определением соответствия выполненных работ потребностям заказчика (приемка работ):
6.1. Требования к результатам работ
Применяемые для выполнения работ материалы должны соответствовать ГОСТам, СНиПам. Ответственность за качество предоставляемых материалов и производство работ несет Подрядчик.
Работы выполняются в соответствии с:
Правилами устройства электроустановок ПУЭ (утв. Приказом Минэнерго РФ от 8 июля 2002 г. №204) (7-ое издание);
Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229);
Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12 мая 1988 г. N 120 "Об утверждении и введении в действие "Указаний по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов".
В ходе производства работ обязательно предоставлять паспорта и сертификаты на используемые материалы.
Светотехническое оборудование должно соответствовать ГОСТ Р 54350-2015 «Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний». Обслуживание светильников, расположенных вдоль автомобильных дорог должно осуществляться в соответствии с ГОСТа Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».
Работы по содержанию сетей наружного освещения должно обеспечивать одновременное горение не менее 95% светильников на конкретной улице. Не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.
Обеспечить:
- устранение неполадок в работе сетей аварийными бригадами, обеспечению оптимального и стабильного уровня освещенности в соответствии с действующими нормативами;
- повышение надежности работы сети наружного освещения (далее по тексту НО);
- обеспечение управления режимами работы НО;
- обеспечение оперативного контроля за состоянием линий НО;
- режим выполнения работ – круглосуточно;
- организация работы аварийных бригад: обслуживание системы уличного освещения города осуществляется не менее чем двумя бригадами, оснащенными автомобилем аварийной службы и автовышкой, в ночное время обеспечить дежурство одной бригады;
- осуществление ежедневного визуального контроля работы наружного освещения;
- осуществление круглосуточного приема заявок на отсутствие освещения, на возникновение аварий в сетях наружного освещения;
- время восстановления горения светильников не более 24 часов с момента обнаружения при перегорании ламп, не более 48 часов при коротком замыкании на кабельной линии наружного освещения и не более 48 часов при порыве проводов, при падении опор 96 часов с момента подачи заявки;
- подача заявок об отсутствии напряжения на фидерах уличного освещения;
- выведение в ремонт по разрешенным заявкам оборудование и сети и введение их в работу после завершения ремонтных работ;
- обеспечение строгого соблюдения норм и правил при выполнении электромонтажных работ в целях безопасности населения и обслуживающего персонала, выполнение мероприятий по охране окружающей среды.
6.2. Сведения о формах отчетности выполняемых работ
Акты приемки выполненных работ по форме КС-2, и исполнительная документация о выполненных работах (журналы производства работ, исполнительные схемы выполненных работ)
6.3. Требования к безопасности работ
При подготовке к производству работ должны быть выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности.
6.4. Требования к качеству материалов (товаров)
Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.
Предлагаемые к монтажу материалы (товар) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.
7. Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий качества
Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ.
Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 1(один) год с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
Приложение 2
к Контракту №0151300052020000001
от 01.03.2020г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ)
Выполнения работ по содержанию и техническому обслуживанию наружного освещения, а именно – производить замену неисправных ламп в светильниках наружного освещения, замену (ремонт) оборудования, относящегося к уличному освещению в следующих населенных пунктах администрации Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области:
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-21 – улица 1-ых Коммунаров.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-85 – улица 1-ых Коммунаров, ул. Новая.
с. Береговое
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-24 – улица Мира, Новая, Центральная, Комсомольская, пер. Рабочий.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-171 – улица Мира, Центральная, Садовая, Набережная, пер. Школьный, пер. Светлый.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-209 – улица Мира, пер. Светлый, пер. Рабочий.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-210 – улица Мира, пер. Школьный.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-211 – улица Центральная, пер. Школьный.
с. Боровое
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-18 – улица Школьная.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-70 – пер. Котовского.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-82 – улица Советская, Рабочая, Мира.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-83 – улица Приморская, Рабочая, Новая.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-132 – улица Лесная, Полевая, Солнечная.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-135 – улица Школьная.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-156 – улица Юбилейная, Приморская, Котовского.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-135 – улица Ленина, Советская.
от ТП 10/0,4 кВ № 3Н-190 – улица Ленина.
Наименование обслуживаемого оборудования и затрат |
Ед. изм. |
Кол. |
|
Светильник (комплектно) |
1 шт. |
243 |
|
Щит управления уличным освещением (комплектно) |
1 шт. |
16 |
|
Провод уличного освещения (комплектно) |
1 км. |
16,575 |
Заказчик: |
Подрядчик: |
Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Адрес: 630524, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, Боровое с, ул. Советская, 27 Тел.: 8-383-2958-521 e-mail: selsovet_bor@mail.ru ИНН 5433107465; КПП 543301001 Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск р/с 40101810900000010001 БИК 045004001 л/с 0351302004
Глава Боровского сельсовета __________________/ В.А. Сизов / |
ООО «Шедевр»
Адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Восход, д. 20, оф. 506 ИНН 5406331274 КПП 540501001 р\счет 407 028 100 040 000 244 25 в Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк» БИК 045004816 к/с 301 018 105 000 0000 0816 Тел./Факс: 8-(383)-303-42-70 e-mail: shedevr@ngs.ru
Директор ________________________/ Челпанов Ю.А./ |