Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

 

Муниципальный контракт № 0151300052022000012

 

на поставку комплектующих для водогрейного котла для бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства в с. Боровое Новосибирского района Новосибирской области

 

с. Боровое                                                                                                                         16 июня 2022г.

 

Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд Боровского сельсовета, в лице Главы Боровского сельсовета Довгань Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "КОТЛОСТРОЙ", именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Стренадкина Сергея Павловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности »Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения поставщика запрос котировок в электронной форме № З01513000520-2022-267-ЗК (протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0151300052022000012 от 06.06.2022г.) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

 

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку комплектующие водогрейного котла для бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства в с. Боровое Новосибирского района Новосибирской области (далее - Товар), количество, общая и единичная стоимость, установлены в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), согласно описанию технических характеристик указанных в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке, подъему до места установки Товара, а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом на основании подписанного уполномоченными представителями Сторон документа о приемки Товара–акт приема-передачи товара.

1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями Контракта.

1.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, то есть Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.

1.4. Идентификационный код закупки: 223543310746554330100100180032420244.

 

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1 Цена контракта составляет 1 220 000 (один миллион двести двадцать тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 203 333 (двести три тысячи триста тридцать три) руб. 33 коп., (далее – Цена Контракта), является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом № 44-ФЗ.

2.2 Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации из средств Бюджета Новосибирской области, бюджета Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком, сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта.

2.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о Контрактной системе и Контрактом. В цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, затраты на погрузочно-разгрузочные, и иные расходы, связанные с поставкой товара.

2.4. Оплата производится Заказчиком на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте в следующем порядке: Заказчик оплачивает стоимость фактически поставленных товаров в российских рублях в форме безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленных Поставщиком счета, счета-фактуры (если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость), товарной накладной/универсального передаточного документа в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки Заказчиком Товара и подписания документа о приемке - товарной накладной/универсального передаточного документа, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

2.5. Датой оплаты поставленного Товара считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Контрактом.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

2.6. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

 

3. Порядок поставки Товара
   1. Поставщик поставляет Товар единовременно в порядке и сроки, указанные в п.п. 3.2-3.4 Контракта.
   2. Поставщик осуществляет доставку Товара своими силами, место поставки: 630524, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Боровое, ул. Советская, д. 27 (далее – Объект), по рабочим дням с 9.00 до 16.30 местного времени. Представитель Заказчика ответственный за исполнение по Контракту: Вербитцких Александр Александрович, тел. 8-383-2-95-85-21.
   3. Поставщик за 1 (один) рабочий день до осуществления поставки Товара направляет Заказчику письменное уведомление о дате и времени доставки Товара, а также сведения о планируемом объеме партии.

В случае согласования объема партии и готовности Заказчика к приемке товара, в том числе помещения/места эксплуатации для осуществления сборки, установки, монтажа и ввода в эксплуатацию Товара, Заказчик согласовывает Поставщику дату, время и объем партии поставки Товара путем направления письменного уведомления Поставщику.

В случае несогласования объёма партии и(или) не готовности Заказчика к приемке товара, в том числе помещения/места эксплуатации для осуществления сборки, установки, монтажа и ввода в эксплуатацию Товара, Заказчик об этом письменно уведомляет Поставщика и стороны согласовывают иную дату и время поставки Товара в пределах срока поставки, установленного п. 3.4. настоящего Контракта.

Письменная форма уведомлений будет считаться соблюденной при направлении уведомлений на адрес электронной почты Сторон, указанный в реквизитах настоящего Контракта, при этом уведомление в обязательном порядке должно содержать ссылку на реквизиты и Стороны Контракта.

1.  Срок поставки Товара: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения Контракта.
2. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.

Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в п. 5.2 Контракта.
2. В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.
3. Право собственности на Товар и риск случайной утраты или повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания уполномоченными представителями Сторон документа о приемке Товара - товарной накладной/универсального передаточного документа.

4. Права и обязанности Сторон

1. Заказчик имеет право:
   1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
   2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в разделе 5 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.
   3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по Контракту.
   4. Отказаться (полностью или частично) от приемки и оплаты поставленного товара, в случае неисполнения в срок или ненадлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств в соответствии с условиями Контракта.
   5. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика.
   6. Требовать от Поставщика возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контрольными органами фактов оплаты Заказчиком товаров сверх фактически поставленного количества товаров.
   7. Согласовать досрочную поставку Товара в порядке, предусмотренном п. 3.3. Контракта.
   8. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.
2. Заказчик обязан:
   1. Проводить экспертизу предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта своими силами или путем привлечения экспертов, экспертных организаций.
   2. Обеспечить приемку поставляемого по Контракту товара, в соответствии с условиями Контракта.
   3. Оплатить поставленный и принятый товар, в порядке, предусмотренном Контрактом.
   4. Направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту.
3. Поставщик вправе:
   1. Требовать приемки и оплаты товара, в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.
   2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно товара в рамках Контракта.
   3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.
4. Поставщик обязан:
   1. Представить все принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к товару и указанные в разделе 5 Контракта.
   2. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.
   3. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
   4. Предоставить и обеспечить гарантийные обязательства на поставленный товар в соответствии законодательством Российской Федерации.
   5. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком товаров сверх фактически поставленного количества товаров, а также в других случаях, установленных актом проверки, в течение 10 (Десяти) дней с даты получения требования Заказчика.
   6. Представить Заказчику, путем направления уведомления, сведения об изменении своего фактического местонахождения, наименования, банковских реквизитов в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении сведений, будут считаться сведения, указанные в Контракте.
   7. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчика в ходе исполнения обязательств по Контракту.
   8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5. Поставщик вправе:
   1. Досрочно исполнить обязательства по Контракту по согласованию с Заказчиком в порядке, предусмотренном в п. 3.3 Контракта.

 

5. Порядок приема и передачи товара

1. Приемка Товара, в случае если установлено в техническом задании Приложение №2 к Контракту, передачей Поставщиком сопроводительных документов, и иных документов, подтверждающих качество Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае неисполнения и не предоставления указанных документов в день поставки и передачи товара Поставщиком Заказчику, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, товар будет считаться не поставленным. Поставщик выплачивает штраф в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с п. 7.4. раздела 7 настоящего Контракта.
2. Поставщик в срок, указанный в пункте 3.4 Контракта, при поставке товара, должен передать Заказчику следующие документы на русском языке либо точный и достоверный перевод на русский язык:

копия сертификата (декларации) соответствия при наличии обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

технический паспорт (паспорт производителя) на каждую единицу товара или иной документ, содержащий все существенные технические характеристики;

документы, подтверждающие гарантийные обязательства (гарантия Поставщика (гарантийное письмо или иной документ), гарантия производителя (гарантийный талон либо соответствующий раздел и отметка в техническом паспорте);

инструкция пользователя на русском языке;

оформленные и подписанные Поставщиком товаросопроводительные документы (товарная накладная/универсальный передаточный документ) 2 экз., счет и счет-фактура (при наличии);

иные документы, предусмотренные Техническим заданием (Приложение № 2 к Контракту).

1. Приемка Заказчиком поставленного товара, включая проведение экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней после поставки товара и получения от Поставщика документов, указанных в пункте 5.2 Контракта.
2. Заказчик извещает Поставщика о дате (датах) приемки. Поставщик имеет право направить своего представителя для наблюдения за процедурой приемки, известив об этом Заказчика. В случае поступления Заказчику извещения от Поставщика о направлении Поставщиком своего представителя приемка (в том числе вскрытие тары/упаковки товара) должна быть осуществлена только в присутствии представителя Поставщика.
3. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Для приемки поставленного товара Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке товара приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
4. По истечении срока, указанного в пункте 5.3 Контракта, Заказчик совершает одно из следующих действий:

направляет Поставщику один экземпляр подписанного документа о приемке товара;

направляет Поставщику запрос о предоставлении разъяснений относительно поставленного товара;

направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания документа о приемке товара;

направляет Поставщику акт, в котором указывает количество осмотренного товара и перечень выявленных недостатков, сроки для их устранения. В случае если при приемке товаров будут выявлены излишки, то в акте должны быть указаны точные сведения об этих излишках.

1. В случае отказа Заказчика от принятия товара в связи с необходимостью устранения выявленных недостатков, Поставщик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.
2. В случае если Поставщик не согласен с актом, составленным Заказчиком, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить надлежащее исполнение обязательств по Контракту заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.
3. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
4. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного, не соответствующего Контракту товара, несет Поставщик.
5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении поставленного товара, Поставщик обязуется в срок, указанный Заказчиком, предоставить запрашиваемые разъяснения в отношении товара.
6. Повторная процедура приемки-передачи товара проводится в порядке, установленном в пунктах 5.3 – 5.12 Контракта, по письменному извещению Заказчика Поставщиком об устранении выявленных в ходе приемки товара недостатков, зафиксированных в акте, составленном Заказчиком, и готовности передать товар Заказчику.
7. Датой приемки товара является дата подписания Заказчиком документа о приемке товара.
8. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара, переходит от Поставщика к Заказчику с даты подписания Сторонами документа о приемке товара.
9. Для осуществления электронного документооборота в ЕИС при формировании и подписании документа о приемке товаров (работ, услуг) в процессе исполнения контракта стороны согласовали возможность:

- оформления и обмена документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС;

- представление в качестве первичных учетных документов, подтверждающих поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), документа о приемке товаров (выполнении работ, оказании услуг) в рамках исполнения контракта, сформированного в ЕИС в электронной форме и подписанного электронными подписями по правилам Федерального закона  от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи», который признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями.

 

6. Гарантийные обязательства
   1. Гарантийный срок составляет (не менее) 12 месяцев и не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара и исчисляется с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара и распространяется на весь поставляемый товар. Запасные части и расходные материалы, устанавливаемые на товар в течение гарантийного срока, должны быть совместимы с основным товаром, поставленным в рамках Контракта.
   2. Вместе с товаром Поставщиком предоставляется гарантия на товар, установленная производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть (не менее) 12 месяцев и не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара, с даты подписания Сторонами акта приема-передачи товара. Дополнительно вместе с товаром предоставляется гарантия Поставщика на товар, срок действия которой должен быть (не менее) 12 месяцев с даты подписания Сторонами акта приема-передачи товара и не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара.
   3. Гарантия должна быть оформлена документом, подтверждающим гарантийные обязательства (гарантия Поставщика (гарантийное письмо или иной документ), гарантия производителя (гарантийный талон либо соответствующий раздел и отметка в техническом паспорте).
   4. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования товара по назначению в течение всего гарантийного срока.
   5. Если в течение гарантийного срока выявится, что товар имеет недостатки, представитель Поставщика должен прибыть в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления уведомления от Заказчика по месту его нахождения для устранения недостатков (замены товара).

 

7. Ответственность Сторон
   1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
   2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
   3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
   4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 и рассчитывается как процент цены Контракта, (далее – «цена Контракта»), в размере, составляющем:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).[1]

1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, в размере, составляющем:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
2. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
3. Поставщик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения Контракта, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в том числе убытки, понесенные Заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления, вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Поставщика по Контракту.
4. В качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Заказчик может использовать фото- или видеоматериалы, составленные им в одностороннем порядке и (или) с привлечением третьих лиц, являющиеся основанием для взыскания неустоек (штрафов, пеней) или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.
5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств.

Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, в размере, составляющем:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
2. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену  Контракта.
3. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по Контракту.
4. Сторона освобождается от уплаты неустоек (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5. Под существенными нарушениями условий Контракта, понимаются существенные нарушения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также следующие условия, о которых договорились Стороны:

а) нарушение установленного срока поставки Товара;

б) выявление нарушений условий Контракта при повторной приемке Товара либо нарушение сроков устранения несоответствий и/или недостатков;

в) не предоставление Поставщиком иного (нового) обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 8.6- 8.8 Контракта.

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Поставщиком в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

 

8. Обеспечение исполнения Контракта

 

            8.1 Не предусмотрено

 

9. Антикоррупционная оговорка
   1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких – либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие – либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
   2. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
   3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана согласиться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких – либо положений Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающиеся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства или международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

 

10. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта
    1. Контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7 статьи 83.2 Закона о Контрактной системе и подписанного Заказчиком Контракта, в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 83.2 Закона о Контрактной системе.
    2. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента заключения Контракта по 31 декабря 2022 г. включительно, в части расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств, в части обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки – до полного возмещения убытков и выплате неустоек. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения.
    3. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

1. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях (п. 2 ст. 450 ГК РФ):
   1.  при существенном нарушении Контракта Поставщиком;
   2. в случае просрочки исполнения обязательств по поставке Товара более чем на 30 (Тридцать) календарных дней;
   3. в случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара;
   4. в случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
   5. установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о Контрактной системе;
   6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения Контракта купли-продажи и отдельных видов Контрактов купли-продажи (поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд и др.), в том числе в следующих случаях:
   1. при существенном нарушении Контракта Поставщиком (п. 1 ст. 523 ГК РФ);
   2. в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок (п. 2 ст. 523 ГК РФ);
   3. в случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) (п. 2 ст. 475 ГК РФ);
   4. в случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара (п. 2 ст. 523 ГК РФ);
   5. если Поставщик отказывается передать Заказчику проданный Товар (п. 1 ст. 463 ГК РФ);
   6. если Поставщик в разумный срок не выполнить требование Заказчика о доукомплектовании Товара (п. 2 ст. 480 ГК РФ).
4. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам такой экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

1. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика  об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
3. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 9.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
4. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 

11. Порядок урегулирования споров
    1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
    2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.
    3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты ее получения.

 

12. Обстоятельства непреодолимой силы
    1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.
    2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязательств со стороны контрагентов Поставщика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Поставщика необходимых денежных средств.

1. Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение о наступивших форс-мажорных обстоятельствах, то она обязана возместить второй Стороне пронесенные ею убытки.
2. В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.
3. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

 

13. Прочие условия
    1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
    2. Контракт составлен в 3 (трех) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Контракта по результатам электронного аукциона, Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 82.2 Закона о Контрактной системе.
    3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
    4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
    5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
    6. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

 

14. Приложения

14.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:

приложение № 1 «Спецификация»;

приложение № 2 «Техническое задание».

 

15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Юридический и фактический адрес: 630524, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, Боровое с, ул. Советская, 27 ИНН 5433107465; КПП 543301001 номер казначейского счета 03232643506404045100 р/с 40102810445370000043 УФК по Новосибирской области (Администрация Новосибирского района Новосибирской области, Боровской с/с, л/с 819010031) Сибирское ГУ Банка // УФК г. Новосибирск БИК 045004001 БИК Территориального органа 015004950 ОКАТО 50640407 ОГРН 1025405225163 Тел.: 8-383-2958-521 e-mail: selsovet_bor@mail.ru   Глава Боровского сельсовета     ____________________/ Е.В. Довгань /

ПОСТАВЩИК: ЗАО ПК "КОТЛОСТРОЙ"   Юридический и фактический адрес: 119285, Г МОСКВА, УЛ ПЫРЬЕВА, ДОМ 9, КОРПУС 3, ПОМЕЩЕНИЕ IX ИНН 7723812536; КПП 772901001 р/с 40702810501600001479 к/с 30101810200000000593 АО «Альфа-Банк» г. Москва БИК 045004001 БИК 044525593 ОКАТО 45268584000 ОКПО 30257877 ОКТМО 45325000000 ОГРН 1117746737580 Тел.: 74956791918 e-mail: zakaz@kotlostoy.ru           Генеральный директор

МП

___________________ /С.П. Стренадкин/ М.П.

Приложение № 1
к Контракту № 0151300052022000012 от «16» июня 2022 г.

 

Спецификация

 

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол- во	Цена за ед. без НДС, руб.	НДС, %	Стоимость  всего с НДС, руб.
1	Конвективные трубы котлу КЕ-25-14С (550 шт.(25 рядов по 22шт.)) Страна происхождения –Российская Федерация	комплект	1	775 241,67	20	930 290,00
2	Экранные трубы котлу ДКВр-6,5-13ГМ Страна происхождения –Российская Федерация	комплект	1	145 383,33	20	174 460,00
3	Коллектора боковых экранов котла ДКВр-6,5-13ГМ Страна происхождения –Российская Федерация	комплект	1	96 041,67	20	115 250,00
ИТОГО, руб.				1 016 666,67	20	1 220 000,00

 

Подписи сторон:

ЗАКАЗЧИК   Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Юридический и фактический адрес: 630524, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, Боровое с, ул. Советская, 27 ИНН 5433107465; КПП 543301001 номер казначейского счета 03232643506404045100 р/с 40102810445370000043 УФК по Новосибирской области (Администрация Новосибирского района Новосибирской области, Боровской с/с, л/с 819010031) Сибирское ГУ Банка // УФК г. Новосибирск БИК 045004001 БИК Территориального органа 015004950 ОКАТО 50640407 ОГРН 1025405225163 Тел.: 8-383-2958-521 e-mail: selsovet_bor@mail.ru   Глава Боровского сельсовета   ____________________/ Е.В. Довгань /

ПОСТАВЩИК:   ЗАО ПК "КОТЛОСТРОЙ" Юридический и фактический адрес: 119285, Г МОСКВА, УЛ ПЫРЬЕВА, ДОМ 9, КОРПУС 3, ПОМЕЩЕНИЕ IX ИНН 7723812536; КПП 772901001 р/с 40702810501600001479 к/с 30101810200000000593 АО «Альфа-Банк» г. Москва БИК 045004001 БИК 044525593 ОКАТО 45268584000 ОКПО 30257877 ОКТМО 45325000000 ОГРН 1117746737580 Тел.: 74956791918 e-mail: zakaz@kotlostoy.ru               Генеральный директор   ___________________ /С.П. Стренадкин/

 

Приложение № 2
к Контракту № 0151300052022000012от «16» июня 2022 г.

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 

1. Заказчик: Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

2. Наименование объекта закупки: поставка комплектующих водогрейного котла для бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства в с. Боровое Новосибирского района Новосибирской области (далее – Товар).

3. Сроки поставки товара: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения Контракта.

4. Перечень товаров и их объем, а также функциональные, технические и качественные характеристики поставляемого товара:

Весь Товар по своим функциональным и техническим характеристикам соответствует нижеперечисленным требованиям:

 

№ пп	Наименование товара, работы, услуги	Код по КТРУ/ОКПД2	Значения (показатели) товара (оборудования), которые не могут изменяться*, а также максимальные и (или) минимальные значения (показатели) товара (оборудования) определяющие соответствие поставляемого товара	Значение	Ед. изм.	Кол-во
1	Конвективные трубы котлу Страна происхождения –Российская Федерация	24.20.9	Марка	КЕ-25-14С(550 шт.(25 рядов по 22шт.))	Компл.	1
2	Экранные трубы котлу Страна происхождения –Российская Федерация	24.20.9	Марка	ДКВр-6,5-13ГМ	Компл.	1
3	Коллектора боковых экранов котла Страна происхождения –Российская Федерация	24.20.9	Марка	ДКВр-6,5-13ГМ (L=4090мм. (по эскизу Заказчика), сверловка трубных отверстий по компоновке котла 00.8022.300)	Компл.	1

Качество товара:

6.1. Поставляемый товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), произведён в 2021-2022 году, свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

6.2. Предлагаемый товар зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации.

6.3. Качество товара соответствует государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться, прилагаемыми при поставке, документами удостоверяющими качество.

6.4. Приемка товара осуществляется на складе Заказчика уполномоченным лицом. В случае возникновения претензий по качеству поставленного товара, Заказчик вызывает представителя Поставщика для продолжения приемки товара. В случае, если представитель Поставщика не прибудет в течение 3-х дней для продолжения приемки товара, Заказчик в одностороннем порядке заполняет акт о возврате брака и передает его на рассмотрение Поставщику.

6. Гарантийные обязательства: установлены в соответствии с разделом 6 Контракта.
   1. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги: Гарантийный срок составляет (не менее) 12 месяцев и не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара и исчисляется с момента подписания Сторонами документа о приемке товара и распространяется на весь поставляемый товар. Запасные части и расходные материалы, устанавливаемые на товар в течение гарантийного срока, должны быть совместимы с основным товаром, поставленным в рамках Контракта.

Вместе с товаром Поставщиком предоставляется гарантия на товар, установленная производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть (не менее) 12 месяцев и не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара, с даты подписания Сторонами документа о приемке товара. Дополнительно вместе с товаром предоставляется гарантия Поставщика на товар, срок действия которой должен быть (не менее) 12 месяцев с даты подписания Сторонами документа о приемке товара и не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара.

Гарантия должна быть оформлена документом, подтверждающим гарантийные обязательства (гарантия Поставщика (гарантийное письмо или иной документ), гарантия производителя (гарантийный талон либо соответствующий раздел и отметка в техническом паспорте).

8. Дополнительные требования:

Требования к расходам на эксплуатацию товара: Не установлено.

Требования к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: Не установлено.

Требования к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию, инструктаж персонала: не установлено.

9. Адрес поставки товаров: 630524, Новосибирская область, Новосибирский район, Боровской сельсовет, с.Боровое, ул. Советская, д. 27 по рабочим дням с 9.00 до 16.30 местного времени.

 

 

Подписи сторон:

Заказчик: Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области	ПОСТАВЩИК: ЗАО ПК «Котлострой»
Глава Боровского сельсовета   ____________________/ Е.В. Довгань/ «_____»_______________ 2022 г.	Генеральный директор   ______________________ /С.П. Стренадкин/  «_____»_______________ 2022 г.